tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340-1 "POZIS" 2080мм

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10272026
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	62 443,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340-1 "POZIS" 2080мм	1.0 шт	62 443,00 ₽	Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку медицинского оборудования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика медицинское оборудование в виде лабораторного холодильника ХЛ-340-1 "POZIS" для нужд городской клинической больницы имени И.В.\n Давыдовского в Москве, соблюдая требования законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар ХЛ-340-1 "POZIS" в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а поставка товара осуществляется Поставщиком с условием его новизны и доставки по указанному адресу с подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовывать с заказчиком время, место и дату поставки товаров, которые должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При этом допускается поставка улучшенных товаров с соответствующим оформлением изменений, а поставка осуществляется за счет поставщика.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять поставленные товары.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае выявления недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленный срок.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или в случае отказа от принятия товаров, Поставщик обязан ответить в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и повторная отправка документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок устранения недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы, а также вправе привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата неустойки, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения Контракта по инициативе Заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократных нарушений со стороны Заказчика, включая несоблюдение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров, а также в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, прежде чем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Стороны обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 47 календарных дней.'}, {'title': 'Условия регистрации и изменения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, после истечения срока исполнения обязательств поставщика допускается проведение претензионной работы по инициативе заказчика.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, также подлежат регистрации в ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Общие положения и приложения к контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 12.2 и 12.3 Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и обязанности Поставщика по выполнению контракта являются основанием для регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В пунктах 12.4 и 13.1-13.1.1 указаны приложения к Контракту, порядок электронного взаимодействия сторон и требования к товарной единице в АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товарной партии (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», если соответствующая СТЕ'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота.\n Также указаны адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Условия поставки лабораторного холодильника', 'summary': 'Договор предусматривает поставку лабораторного холодильника модели ХЛ-340-1 "POZIS" с указанием его характеристик и условий поставки.'}, {'title': 'Технические характеристики холодильника H-340-1', 'summary': 'Суммаризация: Указаны технические характеристики холодильной камеры модели ХЛ-340-1 "POZIS", включая температурный режим, объем, глубину и массу, а также обозначена информация о производителе и цене за единицу продукции.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →