tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10271988
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1900»
Начальная цена	143 292,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	14.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Крючок мебельный трехрожковый с перфорацией матовый никель Boyard K305.06SN.6 никель 76,4*145 мм	600.0 шт	238,82 ₽	Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки мебельных крючков', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика мебельные усиленные крючки согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификации и являющийся новым с годом выпуска не ранее 2023 года, а Поставщик осуществляет поставку и предоставляет сопутствующие услуги.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы платежа на размер налогов и сборов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n В случае принятия Заказчиком решения об устранении недостатков/дефектов, он принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.\n При получении запроса на разъяснения или отказ от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок уведомления о недостатках товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия Контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно гражданскому законодательству РФ, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензия должна быть направлена в установленный 15-дневный срок с указанием необходимых реквизитов и документов, а при невыполнении обязательств и'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый элемент (СТЕ) для описания товаров в случае'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно.\n Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика, представляющего Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1900», включая адреса, контактную информацию и банковские реквизиты.\n Реквизиты Поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе указаны реквизиты сторон и банковские данные, а также приложена спецификация с детальным описанием товара "Крючок мебельный трехрожковый с перфорацией" с указанием его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →