СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку средств индивидуальной защиты', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, при условии, что товар будет новым и выпущен после 2025 года, а поставка и сопутствующие услуги будут выполнены Поставщиком в соответствии с условиями контракта.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовывать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно и партиями, а также обеспечивать соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке и вывозу за счет поставщика.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется передать товар вместе с гарантиями качества, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Устранение недостатков в товарах в гарантийный срок', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также за убытки в случае отзыва товара и за недостатки, возникшие из-за'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемая от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его исполнение может быть прекращено Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение контракта по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения.\n Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для юридически значимых электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и обеспечивают регистрацию в электронной системе "Портал поставщиков".'}, {'title': 'Регистрационные данные центра пожарной техники', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адрес, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты организации "Центр пожарной и аварийно-спасательной техники" города Москвы, а также контактные данные'}, {'title': 'Список товаров и их характеристики', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные виды одноразовых перчаток, предназначенных для использования в различных промышленных и медицинских условиях.'}, {'title': 'Спецификация рабочих перчаток', 'summary': 'Спецификация товаров включает перчатки для работы с бензопилой и краги МЕТАЛЛУРГ, предназначенные для использования в спасательных и пожарных службах, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка специальной обуви
  4 459 697,70 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка имущества гражданской обороны для Уральского ГУ Банка России
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку специальной одежды, специальной обуви и СИЗ с к
  32 301 444,15 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка полиграфа респираторного
  1 945 908,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка одежды специальной для нужд Центра биомедицинских и аддитивных технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (лот 1)
  51 900,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Закупка простыней из хлопчатобумажных тканей для нужд Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова (ИД 91587))
  570 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка плащей влагозащитных (с логотипом)
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• запрос оферт в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку жесткой балетной обуви (пуант
  3 897 600,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва