РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки картриджей для печатающих устройств', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _, управа района Измайлово города Москвы и Поставщик заключили соглашение о поставке картриджей для печатающих устройств в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, установленными в приложениях к контракту.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставить новый товар, выпущенный не ранее 2023 года, и осуществить его доставку за свой счет, после чего стороны подписывают товарные накладные и акт приемки-передачи.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров техническим требованиям.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить доставку товара собственным транспортом или за свой счет, выполнить погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с установленными стандартами, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки и предоставить отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан получать от Поставщика документы, подтверждающие качество товара, и в течение 10 рабочих дней рассматривать результаты поставки, после чего направлять Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения.'}, {'title': 'Порядок устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, а Заказчик проводит экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках и их устранении передается через УАИС «Бюджетный учет», после чего Заказчик принимает товары и услуги при условии устранения недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по предоставлению разъяснений и устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранять выявленные дефекты и недостатки, после чего направлять исправленную документацию и повторно отправлять электронный Документ о приемке.\n Подписанный обеими сторонами электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Заказчика по контролю и проверке', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления документов, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также требовать объяснений при обнаружении несоответствий поставленных товаров условиям Контракта.\n Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках и обеспечивать возможность проведения экспертизы своими силами или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Условия возврата и обмена товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а также информировать о недостатках в течение двух рабочих дней через УАИС.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно статье 6 контракта, поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на исправление недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан заменить товар при обнаружении его недостатков и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки в случае нарушения этих требований.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае ее непредоставления.\n За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами и размер штрафа определяется в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены контракта для поставщика и фиксированные суммы для заказчика, а также пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и основания для одностороннего отказа', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также специфические обстоятельства, такие как отказ от согласования новых условий контракта и нарушение национального режима.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения данных обстоятельств в установленном порядке.\n В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.\n Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров, связанных с исполнением контракта.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны обязуются урегулировать возникающие противоречия и претензии через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачей спора в Арбитражный суд города Москвы при неудаче в урегулировании.'}, {'title': 'Условия вступления и исполнения Контракта', 'summary': 'Согласно статьям 11 и 12 Контракта, он вступает в силу с момента подписания сторон и предусматривает срок исполнения в 20 рабочих дней, порядок приемки товаров, регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ, возможность изменения и дополнения Контракта по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в ЕАИСТ, а также правила уведомлений сторон.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и их юридическое значение', 'summary': 'Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки; стороны руководствуются действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота', 'summary': 'Согласно пунктам 13.4 и 13.5 статьи, электронные документы, обменяные сторонами в рамках контракта, имеют юридическую силу и не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон контракта, включая управу района Измайлово города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты организации и расходные материалы', 'summary': 'Клиент запросил предоставление информации о стоимости и характеристиках расходных материалов для печатающих устройств Xerox моделей VersaLink C7020, C7025 и C7030, а также о минимальном ресурсе картриджей при 5% заполнении страницы формата А4.'}, {'title': 'Характеристики лазерных картриджей Xerox', 'summary': 'Суммаризация: Представлены характеристики оригинальных лазерных картриджей для многофункциональных устройств Xerox Phaser 6600 и WorkCentre WC-6605, включая цвет порошка, минимальный ресурс и количество страниц, на которых возможна печать без перезагрузки картриджа более чем на 5%.'}, {'title': 'Условия поставки лазерных картриджей Xerox', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о характеристиках и условиях поставки лазерных картриджей для цветной и черно-белой печати, включая минимальный ресурс, совместимые модели принтеров и МФУ, а также ценообразование.'}, {'title': 'Спецификация картриджей для Xerox', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказаны картриджи для принтеров и МФУ Xerox моделей VersaLink C7020, C7025 и C7030: лазерный картридж Xerox 106R03746 желтого цвета и тонер-картридж Xerox 106R03748 голубого цвета повышенной емкости по 5 штук каждого с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка канцелярских товаров и товаров для творчества
  2 409 409,87 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Монитор MSI Modern MD342CQP 34"
  571 428,40 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Монитор MSI Modern MD342CQP 34"
  599 999,82 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Монитор MSI Modern MD342CQP 34"
  599 999,82 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка комплектующих для компьютерного оборудования и расходных материалов для нужд ООО «Союзмультфильм»
  480 950,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Дестонер для кофейного зерна, TY-TECH, TD-300, 215х120х60 см
  550 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка матрасов для нужд ООО "Газпром Поляна" Д.У. (0094409) (СМСП)
  9 083 257,36 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 304/2026 Поставка компьютеров и периферийного оборудования (Системный блок, Монитор подключаемый к компьютеру, Мышь компьютерная, Клавиатура)
  8 000 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва