tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Поставка щитов (ул. Борисовские Пруды д.48, к.2)

ТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10271685
Заказчик	Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды "МосколлекторСтройТрест"
Начальная цена	179 239,45 ₽
Регион	Москва
Закон	—
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Щит ВРШ 1	1.0 шт	140 476,61 ₽	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
Щит ВРШ 2	1.0 шт	38 762,84 ₽	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение договора на поставку товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между АНО "МосколлекторСтройТрест" и __, Поставщик обязуется поставить товары в соответствии со спецификацией, а Заказчик - принять и оплатить их на условиях, предусмотренных договором.'}, {'title': 'Условия поставки и расчетов по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки определяется доставкой товара заказчику и подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму с учетом НДС, а порядок расчетов предусматривает уплату в рублях РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов по Договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата за поставленные товары производится заказчиком в безналичном порядке после фактической поставки и подписания акта приемки-передачи товара, без авансового платежа, в течение семи рабочих дней с момента подписания акта или УКЭП УПД.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, при неисполнении обязательств Поставщиком Заказчик оплачивает товары с учетом неустойки, а исполнение обязательств Заказчика подтверждается списанием средств с его расчетного счета. Цена договора может быть скорректирована после экспертизы стоимости товара, результаты которой обязательны для сторон, и оформления дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Изменение цены и корректировка актов приемки', 'summary': 'Согласно дополнительному соглашению, если цена договора не будет утверждена сторонами в течение 7 рабочих дней, договор считается измененным и подлежит исполнению на новых условиях. Поставщик обязан провести проверку ранее подписанных актов приемки-передачи товара и представить корректировки в течение 5 дней с даты заключения дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком, оформляя соответствующие изменения дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также обеспечивает соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и правильно маркирует товар и упаковку.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Поставщик обязан представить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов в день поставки товаров, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести их приемку и направить Поставщику подписанный акт приемки-передачи или мотивированный отказ с указанием недостатков и сроком их устранения.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров с указанием дефектов, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить недостатки и предоставить исправленный комплект документации и акт приемки-передачи. Если замечаний нет, Заказчик подписывает акт приемки.'}, {'title': 'Условия оплаты и документальное подтверждение', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также вправе осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором. Заказчик может ссылаться на недостатки поставляемых товаров, выявленные в ходе проверок, и при обнаружении несоответствий уполномоченными органами — предъявлять претензии.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в договоре поставки', 'summary': 'Заказчик и Поставщик обязаны и вправе выполнять ряд взаимных обязательств, включая своевременное уведомление о недостатках товаров, принятие и оплату поставок, а также требование документов и своевременной оплаты соответственно. Поставщик имеет право привлекать субпоставщиков и несет ответственность за их действия.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Обязательства по конфиденциальности и защите данных', 'summary': 'Поставщик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Также Поставщик гарантирует качество товара и предоставляет гарантийный срок в 12 месяцев с момента подписания документа о приемке, обязуясь устранять выявленные недостатки за свой счет в течение этого срока.'}, {'title': 'Условия продления гарантийного срока и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. При обнаружении недостатков товар подлежит замене, а гарантийный срок на замененный товар устанавливается в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара, соответствие его требованиям безопасности и стандартам, а также несет ответственность за вред, причиненный товарами, и за неполную информацию о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены процентные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком и фиксированные штрафы за аналогичные действия Заказчика, размеры которых зависят от стоимости этапа договора.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств варьируется в зависимости от цены договора и составляет от 5 000 до 100 000 рублей. Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ, а общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, а также процедуру возврата излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность сторон', 'summary': 'Согласно условиям Договора, ИК отказывается от передачи товара Заказчику в случае невыполнения Поставщиком обязанности по страхованию, подтверждения нарушений условий Договора экспертизой, неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно действующему гражданскому законодательству РФ, стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также имеют право на возмещение фактически понесенного ущерба в случае одностороннего отказа от исполнения договора. Кроме того, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Заголовок: Условия освобождения от ответственности и порядок урегулирования споров', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров путем переговоров и заключения дополнительных соглашений, подписанных усиленными электронными подписями, до обращения в арбитражный суд.'}, {'title': 'Порядок урегулирования претензий и споров', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязались урегулировать претензии в письменном виде в претензионном порядке с установленными сроками ответа и предоставлением необходимых документов. В случае неурегулирования споров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 1 сентября 2026 года.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств и изменения Договора', 'summary': 'Согласно пунктам 11.3 и статье 12 Договора, предусмотрены условия для изменения и дополнения документа, а также регламентированы правила обращения с конфиденциальной информацией и информацией, составляющей коммерческую тайну, включая ее передачу и использование.'}, {'title': 'Обязанности по охране коммерческой тайны', 'summary': 'Фрагмент документа регулирует условия конфиденциальности и ответственности за нарушение обязательств, касающиеся обработки и распространения информации, а также исключения из правил раскрытия коммерческой тайны.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридическая сила УКЭП', 'summary': 'Согласно статье 13 Договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием почты, курьерской доставки и электронной почты, а также предусмотрено признание электронных документов равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Спецификация и условия поставки щитов', 'summary': 'Согласно Приложению №1 к Договору, организация "МосколлекторСтройТрест" обязуется поставить щиты для нужд автономной организации "МосколлекторСтройТрест", соответствующие стандартам и нормам безопасности, с обязательной сертификацией и доставкой на объект "Мосспорт Лыжная трасса" в срок до 5 рабочих дней. Приложение №2 содержит форму акта приемки-передачи товара, подтверждающего исполнение обязательств по Договору.'}, {'title': 'Условия и факты поставки товаров', 'summary': 'Договором предусмотрена поставка товаров на определенную сумму с учетом НДС, с указанием фактического срока поставки и возможного начисления неустойки за нарушение условий договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и НДС в договоре', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит форму акта приемки товара, в которой указывается сумма оплаты без учета НДС или с учетом ставки НДС, действующей на момент заключения договора, а также дополнительные сведения, включая контакты ответственных лиц и информацию о приемочной комиссии.'}, {'title': 'Уточнение адреса доставки товара', 'summary': 'К сожалению, запрос "68 доб. 2001" не содержит конкретного текста или фрагмента документа, который необходимо суммаризировать. Пожалуйста, предоставьте текст для анализа.'}], 'fileName': 'Договор_.docx'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →