ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для ГБУ "ОКЦ ВАО"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке информационно-технологических товаров (ноутбук и кабели, разъемы) для нужд ГБУ "ОКЦ ВАО", с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года.\n Поставка товара осуществляется поставщиком с сопутствующими услугами и оформлением необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать международным стандартам и ГОСТ, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска, гарантийного срока службы и обеспечение сохранности товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки.\n Заказчик должен рассмотреть и принять товар в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для устранения недостатков и дефектов поставленных товаров, с последующим подтверждением приемки товаров и услуг с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товаров в соответствии с условиями контракта и техническим заданием.'}, {'title': 'Устранение недостатков в товарах в гарантийный срок', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если свыше 3 млн рублей.\n Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в письменной форме в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования определенных частей статьи 95 Закона о Контрактной системе, а также согласовали условия об одностороннем расторжении контракта и освобождении от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте изложены требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в арбитражный суд.\n Также указаны условия вступления контракта в силу, срок его исполнения, порядок приемки товаров и регистрации контракта, а также процедура изменения и дополнения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Приложения к контракту и условия электронного взаимодействия', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Порядок электронного документооборота и подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Указание адресов и реквизитов сторон', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, с указанием их юридических и фактических адресов, контактных данных и реквизитов.'}, {'title': 'Характеристики кабеля для сетевого подключения', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Описание технических характеристик кабеля с тремя жилами, покрытиями из серебра и никеля, предназначенного для пайки и защиты класса IP40, а также спецификации ноутбука Honor MagicBook X14 Plus 2025, включая вес, время автономной работы, объем памяти и другие параметры.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе приведены спецификации на кабельную продукцию и разъемы для микшерных соединений, включая характеристики и ценообразование для товаров от производителя ProeL.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Комплекс услуг по организации и проведению очных презентаций результатов реализованных проектов трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение работ по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (импульс модуль СК200М), шкафов АКБ и системы кондицио
  1 129 669,28 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И МФУ
  60 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники
  383 854,09 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка планетарного сканера
  5 670 500,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения Договора на поставку комплектующих к оргтехнике для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Воронежэнерго»)
  4 659 777,80 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  21 188,54 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Стол учителя угловой с тумбой "Ястреб-АС" береза 1400х1200х750 мм
  268 346,72 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва