tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезжей части улиц, элементов обустройства дорог и искусственных сооружений на них г. Краснокамска

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10271118
Заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Краснокамск благоустройство"
Начальная цена	599 625,49 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Содержание автомобильных дорог	1.0 усл. ед	599 625,49 ₽	Работы по содержанию автомобильных дорог

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'Контракт №Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезжей части улиц, элементов обустройства дорог и искусственных сооружений на них г. Краснокамска'}, {'title': 'Статья 1 Порядок сдачи-приемки выполненных работ', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет\n\nСдача результатов работ Подрядчиком и приемка Заказчиком осуществляется за фактически выполненные работы и оформляются актом. Приемка работ Заказчиком производится в срок 5 рабочих дней с момента получения отчетных документов. Если работы не соответствуют требованиям или неправильно оформлены, Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать устранения дефектов в течение 3 рабочих дней.\nЗаказчик имеет право требовать исполнения обязательств, устранения недостатков, представления отчетной документации и контроля за работами. Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней, своевременно принимать и оплачивать работы, а также принимать меры по взысканию неустойки в случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком. Подрядчик обязан надлежащим образом выполнить работы, обеспечить их соответствие требованиям качества и безопасности, устранить недостатки за свой счет и своевременно представлять отчетную документацию.\nСтороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством и условиями Контракта. За неисполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых определен в Контракте.'}, {'title': 'Статья 2 Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта', 'summary': 'Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств. Контракт составлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой.\nКонтракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу. Заказчик может расторгнуть контракт в случае существенного нарушения Подрядчиком или при определенных условиях, таких как просрочка исполнения обязательств, неоднократное нарушение сроков, существенные нарушения качества работ и другие.\nЗаказчик должен уведомить Подрядчика о решении об одностороннем отказе от контракта в течение одного рабочего дня, с уведомлением о вручении. Решение вступает в силу через 10 календарных дней после уведомления. Если нарушение устранено в течение 10 дней, решение об отказе может быть отменено.\nПодрядчик также имеет право на односторонний отказ в соответствии с законодательством РФ. При расторжении контракта по одностороннему отказу, сторона может потребовать возмещения фактически понесенного ущерба.\nСтороны не несут ответственности за неисполнение обязательств в случае форс-мажора и обязаны уведомить друг друга в течение трех дней с момента возникновения таких обстоятельств.\nСпоры по контракту решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия — в Арбитражном суде Пермского края. Стороны должны принять меры к урегулированию спора в претензионном порядке.\nВ случае'}], 'fileName': 'Контракт №.docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →