tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УБОРКИ

44-ФЗУслугаКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10270958
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2073»
Начальная цена	90 636,57 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	12.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Швабра с флаундером 40 см, телескопический черенок 130 см, еврорезьба, МОП микрофибра (К), YORK "Salsa"	28.0 шт	774,90 ₽	Изделия пластмассовые прочие
Тряпка уборочная (МОП Extrem) 40см ERMOP	52.0 шт	300,00 ₽	Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Ведро пластмассовое ТД ЭКОС без крышки	63.0 шт	184,66 ₽	Изделия пластмассовые прочие
Ёрш туалетный в подставке EVIO Aurel	43.0 шт	165,00 ₽	Ерши
Набор для уборки York Лень совок, щетка с длинной ручкой зеленый	9.0 шт	512,31 ₽	Изделия пластмассовые прочие
Ведро мусорное ELCASA с подвижной крышкой, 20 л, сырый	30.0 шт	1 000,00 ₽	Изделия пластмассовые прочие

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки принадлежностей для уборки', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять принадлежности для уборки помещений в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при соблюдении условий поставки и сопутствующих услуг, а также подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 5 определяет права и обязанности сторон контракта, в частности, заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сроках исполнения контракта, обязанностях сторон по контролю за поставками и их соответствием условиям контракта, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по информированию и соблюдению законодательства', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара, обеспечивая его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику, а стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, рассчитываемым от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензий с указанием необходимых данных и документов, а также срок ответа на претензию.\n В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен в течение 27 рабочих дней с даты заключения.'}, {'title': 'Регистрация контракта и изменения условий', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия сторон через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон контракта', 'summary': 'Статья 13.5 устанавливает, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон контракта, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 2073», а также указывает на'}, {'title': 'Сведения о банке и получателе платежа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты банка и получателя, а также перечислены товары для уборки с их характеристиками и ценами, включая уборочную швабру, тряпку, ведро и ёрш, предназначенные для использования в туалетных комнатах.'}, {'title': 'Спецификация товаров для уборки', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, заказчик Царева М.Н. заключила контракт на поставку наборов для уборки марки YORK, включая совок с резиновой кромкой и длинной ручкой, щетку для пола, а также ведро мусорное ELCASA с подвижной крышкой и объемом 20 литров.\n В документации указаны характеристики и цены на товары, а также приложена спецификация с перечнем товаров и их количеством.'}, {'title': 'Условия поставки товара "Salsa"', 'summary': 'Суммаризация: В документе указаны характеристики товара "Salsa" производства YORK, его стоимость и количество в партии.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →