Переносной светильник Gigant переноска ЛСУ-1 GPE-0013

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку переносных светильников', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку переносных светильников согласно техническому заданию и спецификации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар 2023 года выпуска и обеспечить его доставку с сопутствующими услугами.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчеты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика.\n Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае несоответствия количества поставленного товара заявке Заказчика, товар считается не поставленным, и Заказчик может отказаться от его принятия.\n Доставка товара, включая погрузку и разгрузку, осуществляется за счет Поставщика, а общий срок поставки истекает не позднее 28 декабря 2026 года.\n Поставка может быть осуществлена партиями по предварительной заявке, с соблюдением качества и характеристик, указанных в Техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется ежемесячно получать от Поставщика подписанный УКЭП электронный Документ о приемке и документы, подтверждающие качество товара, а затем в течение трех рабочих дней рассматривать результаты поставки и осуществлять приемку товаров, направляя Поставщику соответствующий ответ с возможным указанием на недостатки и сроки их устранения или отказ от принятия.'}, {'title': 'Условия проверки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.11-4.14, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта, а также предоставить информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию.\n Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Заказчика', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов.\n Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках в поставках.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принимать их в соответствии с требованиями, а Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно статье 6 контракта, поставщик обязан гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями и техническим заданием, обеспечивать замену товара при обнаружении недостатков и устанавливать гарантийный срок на комплектующие изделия, соответствующий сроку на основное изделие.\n Также поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества, безопасности и сертификации, установленным законодательством РФ и контрактом.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и убытки', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за недостатки товара и обязан возмещать убытки, связанные с их устранением или отзывом товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, за'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.6-7.11, в случае нарушения обязательств по контракту, предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и обстоятельств просрочки.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Указано также, что уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по контракту, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара или иных предусмотренных оснований.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям Технического задания и другим условиям, подтвержденные экспертизой, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также предусмотрено расторжение Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия отказа от оплаты и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия, при которых отказ от оплаты товаров может быть признан необоснованным.\n Также упоминается порядок действий в случае непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров.\n В документе присутствует ссылка на статью 95 Закона о Контрактной системе и регламентируется процедура уведомления о расторжении контракта.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств на время действия этих обстоятельств, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.\n Срок исполнения обязательств продлевается на время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с требованием ответа в течение 15 календарных дней, иначе это будет расценено как признание требований.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок рассмотрения претензий и разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы, а также условия вступления договора в силу, его срока действия и порядка изменения, включая необходимость регистрации изменений в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и их юридическое значение', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами могут направляться в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена документами о приемке и информацией, а также обеспечивать наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признав их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Цификация товара "Переносной светильник Gigant"', 'summary': 'Согласно таблице цификации, заказан один переносной светильник модели Gigant GPE-0013 с определёнными характеристиками и ценой в 853 рубля за штуку, включая НДС, что в сумме составляет 3412 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора по лоту: ОКПД 27.11.41 Поставка трансформаторов 25000кВА для нужд филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках исполн
  158 447 868,85 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвест
  109 660 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225928_Кольцо 1Т17СБ
  3 275 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме 1 этапа по титулу: «Сооружение административного здания для ра
  1 581 713 490,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка транкового шлюза, абонентского VoIP-шлюза и абонентского кабеля
  332 213,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• право заключения договоров на поставку вакуумных выключателей и реклоузеров в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (Лот 2.8)
  19 356 976,61 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва