СОСТАВНЫЕ И ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с графиком поставки и условиями договора, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов регулируются статьей 2, включая указание на НДС и возможное его'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется поэтапно после поставки товаров и подтверждения их приемки с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.\n Авансовый платеж не предусмотрен.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 45 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по приемке и оплате товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по договору, не изменяя при этом стоимость и количество товаров, и имеет право заменять недобросовестных субпоставщиков.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая своевременное уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n При обнаружении недостатков товар подлежит замене, а гарантийный срок на замененный товар устанавливается аналогично сроку на заменяемый.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за безопасность товара, возмещает вред жизни, здоровью и имуществу заказчика и третьих лиц, а также убытки в случае отзыва товара.\n Также поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение обязательств', 'summary': 'В случае ненадлежащего исполнения обязательств сторонами договора предусмотрены штрафные санкции, размер которых зависит от цены договора и составляет от 1 до 10 процентов для поставщика и фиксированные суммы для заказчика.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при обстоятельствах непреодолимой силы или вине другой стороны, Поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки или завышения стоимости товара, а также обязан исполнять обязательства даже после уплаты неустойки.\n В случае неисполнения обязательств Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Статья 8 устанавливает порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания или условиям котировочной сессии, а также при подтвержденных экспертизой нарушениях условий договора и несоблюдении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае нарушения процедур, связанных с выборкой и получением товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно положениям договора, одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных требований и может быть оформлено в письменной форме.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Условия продления сроков из-за обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Указание почтового адреса и реквизитов организации', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание почтового адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможных дополнительных сведений.\n Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления в силу, сроки исполнения договора, порядок приемки товаров, необходимость регистрации договора в реестре и процедуру изменения и дополнения договора.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложениям к договору, предусмотрены техническое задание, график поставки товара и спецификация.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о поставщике и его контакты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридические и фактические адреса Инженерного научно-практического центра «Гормедтехника», а также его контактные данные и реквизиты.\n Указано, что график поставки товара заполняется Заказчиком самостоятельно.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразование', 'summary': 'Договор между Заказчиком и Поставщиком предусматривает поставку товара в соответствии со спецификацией, включающей лампу OSRAM и пусковое устройство ЭПРА osram QT-ECO, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Характеристики лампы OSRAM HNS S 11W G23', 'summary': 'Данный запрос содержит технические характеристики лампы бактерицидной OSRAM HNS S 11W с цоколем G23, предназначенной для использования в медицинских шкафах для сушки и хранения эндоскопов, совместимой с оборудованием определенных производителей и моделей.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выбор поставщика услуг обслуживания МФУ и плоттера
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОЕ БЫТОВОЕ
  395 424,33 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Мониторинг цен на выполнение работ по изготовлению и монтажу стендов (1032)
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  246 908,80 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники (фены) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  627 858,14 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  855 339,64 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники для организации работ по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского района города
  227 600,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей
  716 449,50 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва