СОСТАВНЫЕ И ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с календарным планом поставок, а также подписать необходимые документы при доставке товара.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется поэтапно после поставки товаров и подтверждения их приемки через автоматизированную информационную систему, без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается выполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 45 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена процедура уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками и их соответствие договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты за поставленные товары, при условии соответствия товаров требованиям договора.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и их замена', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков, замену их при необходимости, предоставление документов и информации по запросу Заказчика, а также своевременную поставку товаров и предоставление соответствующих документов, подтверждающих происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая своевременное уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статьям 6 и 7 договора, стороны несут ответственность за обеспечение безопасности товара, своевременное предоставление информации о товаре и возмещение убытков в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Заказчика.\n Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с законодательством РФ и положениями договора.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафных санкций за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере до 10% от цены договора для поставщика и до 5000 рублей для заказчика, при условии что цена договора не превышает 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, исполнение обязательств Заказчиком не может превышать установленную цену договора, а также предусмотрена ответственность сторон за просрочку исполнения обязательств и возможность одностороннего расторжения договора в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора поставки', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания или условиям котировочной сессии, выявления нарушений условий договора по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия и порядок одностороннего расторжения Договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного законодательством порядка.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно положениям договора, одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных требований, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия продления сроков из-за обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Указание адресата претензии и требований к приложениям', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки действия договора и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложениям к договору, предусмотрены техническое задание, график поставки товара и спецификация.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартной товарной единицы для оформления приемки.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице и контактах', 'summary': 'Инженерный научно-практический центр "Гормедтехника" Департамента здравоохранения города Москвы заключил договор, в рамках которого заказчик самостоятельно заполняет график поставки товара, а поставщик предоставляет свои контактные данные и реквизиты для осуществления закупок.'}, {'title': 'Условия поставки офтальмоскопа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о поставке медицинского оборудования и расходных материалов, включая офтальмоскоп и сопутствующие лампы и светодиодные модули, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Стоимость и количество товара', 'summary': 'Пожалуйста, предоставьте текст или фрагмент документа для суммаризации.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОКПД2 42.22.22.120 Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Нижний Бестях с установкой трансформаторов мощностью 40 МВА для нужд Центральных электрических сетей в
  93 214 302,32 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Трансформатор силовой TДНС-16000/35/10-УХЛ1
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Выполнение пусконаладочных работ верхнего уровня СОТИАССО по объекту: «Главный щит управления ЦПУ Братской ГЭС. Инв. № БРГ_00040174. Модернизация Комплекса те
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка взрывозащищенных светодиодных светильников
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средства индивидуальной защиты в г. Владивосток рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологиче
  70 794 536,97 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• право заключения договора на поставку ОПН 500-750 кВ в аварийный запас филиала ПАО Россети - МЭС Центра (Лот 4.7 ОПН 500-750 кВ)
  10 170 000,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка щитового оборудования (ВРУ , ГРЩ) для Распределительного центра Х5 Group ("Пятерочка") в Надеждинском районе Приморского края (Владивосток)
  20 000 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Приобретение оборудования и комплектующих для проведения культурно-массовых мероприятий для студентов ГУАП
  4 536 549,84 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва