ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки электротехнических товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку электротехнических товаров, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2025 года, с условием доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, а также упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может отказаться от принятия товаров до устранения недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно положениям документа, УАИС «Бюджетный учет» используется для электронного обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком, включая подписание электронными ключами и направление документов через АИС «Портал поставщиков».\n Установлены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений по запросам Заказчика в определенные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену документацией и УКЭП электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении контракта.\n Заказчик имеет право требовать представления документов, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также предоставление полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и статуса нарушителя (поставщик или заказчик).'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В представленном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательств по вине обстоятельств непреодолимой силы или другой стороны.\n При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение ненадлежащего исполнения может осуществляться через фото- и видеоматериалы.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ Поставщика от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям Контракта, выявленные нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены в запросе, поэтому их содержание не может быть суммаризовано.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о Контрактной системе, Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.\n Также предусмотрен порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n В случае споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами, претензии должны содержать денежную оценку и приложенные документы, а споры разрешаются в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий субсидии', 'summary': 'Согласно статье 12.5, поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товаров и создания стандартов товарных единиц.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Контактные данные Департамента Москвы', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также его ИНН, КПП и ОГРН.'}, {'title': 'Характеристики и описание розетки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны характеристики и параметры электрической розетки и выключателя, предназначенных для использования в жилых и офисных помещениях с классом защиты IP20 и номинальным напряжением 220 Вольт.'}, {'title': 'Характеристики электрической вилки и розетки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится описание характеристик и комплектации электротехнических изделий, включая лампы, выключатели, вилки и розетки с указанием номинальных токов, размеров, материалов корпуса и других параметров.'}, {'title': 'Технические характеристики дренажного насоса DSP-550Р', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики и цены на различные товары, включая электрический провод Gigant GCT-222-413-50, дренажный насос DSP-550Р и пралеску Аква РА16-303(03) от BYLECTRICA.'}, {'title': 'Спецификация розетки Schneider Electric', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация включает заказ на розетку Schneider Electric Blanca одноместную с заземлением на 16 Ампер, IP20, с пластиковым корпусом и номинальным напряжением 250 Вольт, стоимостью 1800 руб. (включая НДС), и розетку Schneider Electric AtlasDesign на 16 Ампер, шириной 83 мм, стоимостью 1515 руб. (включая НДС), с количеством 5 штук каждой.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка, установка, обслуживание и выполнение ремонтных работ абонентского терминала
  1 100 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту кровельных покрытий и обделок главного учебного корпуса МАДИ по адресу: г. Москва Ленинградский проспект дом 64
  3 268 400,19 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр- ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направл
  68 276 836,40 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6635 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х250к
  30 454 158,50 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• МИ №119/МИ (2026VP001947) - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капиталь
  73 358 940,73 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Оказание услуг по контролю качества огнезащитной обработки в 2027 году
  32 156,63 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Выполнение работ по монтажу автоматических промышленных секционных ворот в нежилом здании г. Томск, пр. Академический, 2/2 помещение № 30 - 1 этаж )
  1 250 225,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легкового автотранспорта ОСП «Центр воспроизводства редких видов животных» ГАУ "Московский зоопарк". Моск
  9 720 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва