ИГРУШКИ И ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки игрушек и оборудования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять игрушки и игровое оборудование в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, после его доставки и подписания документов о приемке, а цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подтверждающих приемку товаров и подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара должна включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Уборка упаковки осуществляется за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного документооборота с применением УКЭП, а также права и обязанности сторон при выявлении недостатков и необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно положениям документа, УАИС «Бюджетный учет» используется для электронного обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком, включая подписание электронными ключами и направление документов через АИС «Портал поставщиков».\n Установлены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений по запросам Заказчика в определенные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения процесса приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках установленных сроков и процедур.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может вызывать своих представителей для объяснений в случае несоответствия поставленных товаров условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно оплачивать товары и имеет право привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, а также заменять их при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять документы о стране происхождения товара и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также несет ответственность за недостатки и'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с учетом цены контракта и фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий и порядок их рассмотрения, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок приемки товаров.\n Указано также, что споры по контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы, и предусмотрена возможность изменения и дополнения контракта.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом.\n Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения в виде технического задания и спецификации, предусматривает возможность проверок соблюдения условий предоставления субсидии, а также регламентирует электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 2031», а также предусмотрено оставление пустых полей для ввода данных поставщика.'}, {'title': 'Спецификация наборов развивающих конструкторов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются различные наборы развивающих конструкторов, предназначенные для детского творчества и групповых игровых занятий, включающие детали из пластика различных цветов и размеров, соединяемые специальными шиповыми соединениями.'}, {'title': 'Конструктор "Рантис" с дополнительной атрибутикой', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленных фрагментах описываются различные наборы конструкторов для детей дошкольного возраста, включающие детали из пластика и дополнительные аксессуары для создания конструкций.'}, {'title': 'Описание набора "Мой первый Конструктор"', 'summary': 'Суммаризация: В представленных фрагментах описываются наборы конструкторов для детей дошкольного возраста, включающие в себя разноцветные кубики с различными рисунками и магнитные детали, предназначенные для развития моторики и логического мышления.'}, {'title': 'Конструктор "Томишка Молекулы" для детей от 3 лет', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленных фрагментах описываются различные наборы конструкторов для детей дошкольного возраста, включающие музыкальные и образовательные элементы, а также наборы для развития логического мышления и творчества, изготовленные из пластика и дерева.'}, {'title': 'Калейдоскоп "Десятое королевство"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Десятое королевство" производит калейдоскоп размером 46x46x215 мм, предназначенный для создания уникальных оптических изображений при вращении цветных стеклышек внутри прибора.\n Заказанный товар упакован в картонную коробку и имеет вес 114 грамм.\n В приложении к контракту указаны детали заказа, включая конструктор из мягких деталей и набор Полидрон.'}, {'title': 'Конструктор "Polydron" для детей 5-7 лет', 'summary': 'Игрушка представляет собой конструктор "Polydron" для детей 5-7 лет, включающий в себя 36 квадратов и 60 равносторонних магнитных элементов, упакованный в коробку размером 24x24x20 см.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по кёрлингу (кёрлинг - смешанные пары) среди юниоров и юниорок до 22 лет
  235 615,20 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по обеспечению и проведению Церемонии награждения Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка футбольных ворот
  60 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание Участникам программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» комплекса услуг по организации и
  13 389,76 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации участия тренеров и спортсменов ГБУ ДО МКСШОР "Север" во Всероссийских соревнованиях и Первенстве России ноябрь - декабрь 2026 г.
  2 358 916,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации участия обучающихся (спортсменов) в спортивных соревнованиях по гандболу
  2 992 800,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка туфель для скалазания.
  789 236,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка специальной экипировки для хоккея с мячом (с нанесением логотипа по эскизам Заказчика)
  750 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва