Выполнение работ по текущему ремонту объекта в сфере образования

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия выполнения ремонтных работ в здании', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное образовательное учреждение и подрядчик заключили гражданско-правовой договор на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений по адресу в Москве, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности сторон по выполнению и оплате работ', 'summary': 'Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту объекта в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по установленной цене контракта, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты работ по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата подрядчику производится после выполнения всех работ без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, сформированного в АИС «Портал поставщиков», в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком предусмотрена уплата неустойки, а оплата работ считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Сроки выполнения работ установлены с даты заключения контракта по 28 августа 2026 года, с возможностью досрочного выполнения по согласованию с Заказчиком.\n Подрядчик обязан представить отчетную документацию и электронный Документ о приемке в течение 10 рабочих дней после завершения работ, после чего Заказчик в течение аналогичного срока рассматривает результаты и осуществляет приемку работ.'}, {'title': 'Процедура приемки выполненных работ', 'summary': 'Заказчик обязан в установленные сроки предоставить Подрядчику информацию о приемке работ, разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков с указанием сроков их устранения, а Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в указанные сроки.'}, {'title': 'Устранение дефектов и приемка работ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан запросить у Подрядчика разъяснения по выполненным работам и предоставить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, устранения недостатков и предоставления отчетной документации.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке работ', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить ответ, осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ Подрядчиком, запрашивать у него информацию и документы, а также реагировать на выявленные недостатки работ.\n Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать выполненные работы и реагировать на уведомления о приостановлении работ со стороны Подрядчика.'}, {'title': 'Права Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик имеет право требовать своевременного подписания актов о приемке работ, оплаты выполненных работ, привлекать субподрядчиков без изменения цены контракта и заменять субподрядчиков в случае их неисполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, обеспечить их соответствие требованиям качества и безопасности, устранить выявленные недостатки в течение гарантийного срока, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, влияющих на их выполнение, и соблюдать законодательные требования, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по обеспечению соответствия и конфиденциальности', 'summary': 'Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику документы, подтверждающие его соответствие законодательству РФ, и уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта.'}, {'title': 'Обязательства по защите информации и соответствию законодательству', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются соблюдать требования законодательства по обработке персональных данных и информации, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом.\n Подрядчик гарантирует качество работ и устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия продления гарантийного срока и ответственность за недостатки', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия гарантийного обслуживания, порядок устранения недостатков, ответственность за нарушение сроков и обеспечение безопасности работ, а также правила предоставления информации о ходе выполнения работ и их результатах.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Согласно статье 6 Контракта, при обнаружении недостатков после приемки работ Заказчиком, Подрядчик обязан их устранить в установленные сроки.\n В статье 7 определены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и порядок расчета штрафа, исходя из процента Цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за просрочку', 'summary': 'В документе установлены штрафы за просрочку исполнения обязательств и неисполнение обязательств без стоимостного выражения, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Порядок одностороннего расторжения Контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае ненадлежащего качества работ, неоднократного нарушения сроков и объемов работ, невыполнения работ в установленные сроки или при обнаружении существенных и неустранимых недостатков.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, установлены основания для расторжения контракта по инициативе подрядчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки работ и невыполнение заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению контракта подрядчиком.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обеспечения исполнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению с соблюдением определенных процедур и сроков, а также предусмотрено одностороннее расторжение с соблюдением требований законодательства.\n Контракт обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии, соответствующей установленным требованиям, с условием выплаты гарантом денежной суммы в случае требования заказчика в течение десяти рабочих дней.'}, {'title': 'Условия внесения и использования обеспечения контракта', 'summary': 'Подрядчик перечислил денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, что подтверждается платежным поручением и обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика, включая возмещение убытков и уплату неустоек в случае ненадлежащего исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия удержания и возврата обеспечения', 'summary': 'В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную неустойке или возмещению убытков, а также возвратить Подрядчику оставшуюся часть обеспечения после исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Изменение обеспечения исполнения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.5 Контракта, Подрядчик может предоставить Заказчику измененное обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств.\n Статья 10 регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки выполнения работ на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а при неудаче — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе описаны требования к оформлению претензии, включая указание на организацию, направляющую претензию, и приложение необходимых документов.\n Также указано, что споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n В статье 12 определены сроки действия контракта, условия для продления работ и порядок изменения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение целей и условий предоставления субсидии в ходе проверок, а также организовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц и получение усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Юридический статус электронных документов', 'summary': 'Стороны признают юридическую силу электронных документов и согласовывают порядок их использования в рамках контракта, а также определяют реквизиты и адреса сторон.'}, {'title': 'Информация о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'Суммаризация: В тексте'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка плодородного грунта для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к объектам образования района Текстильщики ЮВАО г. Москва
  1 903 200,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту на объектах МПГУ по адресам: г. Москва, Госпитальный вал, д.4; ул. Краснопрудная, д.14, стр.1; ул. Гаврикова, д.7-9, стр.1
  111 736 044,59 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 774-26/кт/эф на выполнение работ по капитальному ремонту комнаты № 11 2 этажа нежилого здания, расположенного по адресу:
  3 218 711,68 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровли зданий ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» от снега и наледи
  12 000 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по чистке кровли здания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова от снега, наледи и сосулек в зимний период 2026-2027 годов (27965 кв.м)
  1 276 602,25 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Выполнение работ по корректировке проектной документации на объект: Капитальный ремонт здания учебного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Кусковская, д. 45 (ЭА 2
  3 357 689,81 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Техническое обслуживание и ремонт оборудования водоподготовки бассейна с циркуляционной системой водообмена
  599 900,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту теплового ввода в ИТП ГУМ 1 МГУ имени М.В. Ломоносова (1 ШТ) (223.АЭФ (МСП).475; Id 89137)
  10 899 282,95 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва