ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку канцелярских товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» и поставщик обязуются поставлять канцелярские товары согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, предусматривая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также ответственность Поставщика за погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае подтверждения качества товаров и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру приемки товаров и документооборота, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением Контракта и требование предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сроках исполнения контракта, обязанностях сторон по контролю за поставками и их соответствием условиям контракта, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара в рамках гарантийного срока, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ, а также возмещают убытки и вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в связи с обеспечением безопасности товара и предоставлением полной информации о нем.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.\n В случае неисполнения обязательств заказчиком, штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта, не превышающей или превышающей 3 млн рублей соответственно.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки.\n При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, определяя условия освобождения от ответственности и порядок уведомления о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Порядок продления сроков при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения спора стороны должны направить претензию с указанием истребуемой суммы и приложением необходимых документов, а при неурегулировании спора — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, с возможностью его изменения и дополнения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Уведомления и прочие условия контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий субсидии и электронное взаимодействие', 'summary': 'Согласно указанным пунктам контракта, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией, а также создавать стандартизированные товарные единицы в случае их'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация Школы № 1282', 'summary': 'Образовательное учреждение "Школа № 1282 «Сокольники»" из города Москвы предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для осуществления финансовых операций.'}, {'title': 'Список товаров для офиса', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны детали заказа на канцелярские товары, включая оцинкованные скобы, зажимы для бумаг различных размеров и степлер с пластиковым корпусом, а также скобы для степлера и клей-карандаш.'}, {'title': 'Спецификация товаров для закупки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на товары, включая клей-карандаш "Brauberg Ultra Strong" в комплекте из 20 штук и другие канцелярские принадлежности с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Техническое обслуживание аппаратов очистки воды (пурифайеров) с заменой картриджей.
  730 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка оборудования
  795 200,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка оборудования
  7 456 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка мебели
  6 667 172,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Бумага А4
  230 072,50 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Бумага для офисной техники Офис-Лидер SRA3, 90 г/м2, 500 л., 140%, глянцевая
  34 272,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 24 ГБ, 1 ТБ SSD) Черный космос
  — заявки до 30.09.2026, Москва
• Закупка оргтехники для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ID 92592)
  496 680,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва