ТОВАРЫ СПОРТИВНЫЕ

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки спортивного оборудования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика спортивное оборудование для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями документ о приемке после доставки товара.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Сроки поставки товаров определены в контракте и техническом задании.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, в УАИС «Бюджетный учет» города Москвы осуществляется электронный обмен документами между Заказчиком и Поставщиком, включая подписание УКЭП и направление отчетов.\n В случае необходимости устранения недостатков или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров в течение 5 рабочих дней, а также своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может приостановить поставку в случае необходимости.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется представлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Согласно условиям договора, комплектующее изделие имеет гарантийный срок, равный сроку гарантии на основное изделие, и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае несоответствия товара установленным стандартам.\n Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей Заказчиком.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Статья 8 предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон или в судебном порядке.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, не предусматривающие определения ассортимента товаров или порядка их выбора.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с определенными статьями Закона о Контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передать спор на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и её расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 06.10.2026 года.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ и внесение изменений осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и последующей регистрацией в реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае почтовой отправки считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно пункту 3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12.4 указано, что к Контракту прилагаются Техническое задание и Спецификация.\n В статье 13.1 и 13.1.1 описан порядок электронного взаимодействия Сторон, включая обмен документами через АИС и проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и подписи сторон договора, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и уполномоченных лиц', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и цены на спортивные товары, включая гимнастический мяч, коврик для йоги, блок для йоги, тренировочный барьер, пояс для единоборств и манекен для занятий единоборствами.'}, {'title': 'Каталог товаров для плавания и дайвинга', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены товары для плавания и дайвинга, включая манекены, ласты и лопатки различных размеров и материалов, а также подводные арки для создания трасс и обучения плаванию.'}, {'title': 'Спецификация товаров для обучения плаванию', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики и цены на различные товары для плавания и отдыха на открытом воздухе, произведенные в России, включая детские пояса для обучения плаванию, поплавки, доски для плавания, туристические коврики и палатку.'}, {'title': 'Каталог товаров для спорта и отдыха на воде', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные спортивные аксессуары, включая фонарь для велосипеда, волейбольный мяч, ласты для плавания и дайвинга, а также аквапалки и игрушки для ныряния.'}, {'title': 'Характеристики наборов для дайвинга и плавания', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены различные наборы игрушек для обучения плаванию и адаптации к воде, предназначенные для детей разных возрастных категорий, включая элементы для ныряния, плавательные доски и утяжелители.'}, {'title': 'Спецификация товаров для фитнеса и реабилитации', 'summary': 'Суммаризация: В представленном тексте перечислены различные спортивные товары и их характеристики, включая резинки для растяжки мышц, охлаждающий спрей с ментолом и спортивное оборудование, такое как скакалка и табло для счета.'}, {'title': 'Характеристики эспандеров серии ES-901', 'summary': 'Суммаризация: Представлены характеристики и цены на различные модели эспандеров для лыжников и пловцов марки Starfit ES-901, включая вес, диаметр и длину трубок, материал изготовления и цвет, а также количество в упаковке и розничную цену за штуку.'}, {'title': 'Список товаров для туризма и спорта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и цены на различные товары, включая ножи, наборы котелков, веревку, макивару и тент для туризма, предназначенные для заказа компанией "Роза Ветров Плюс".'}, {'title': 'Спецификация товаров и услуг', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик обязуется предоставить стационарную подставку для костра размером 80х40 см, весом 7850 грамм, изготовленную из стали, с чехлом и размером в сложенном виде 85405 мм, а также карабин "Венто Большой автомат" и мяч для гимнастики розового цвета из силикона в указанных количествах и по указанным ценам.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Организация и проведение корпоративного мероприятия блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» 05 октября 2026 г.
  499 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Организация и проведение корпоративного мероприятия блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» 02 октября 2026 г.
  499 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по кёрлингу (кёрлинг - смешанные пары) среди юниоров и юниорок до 22 лет
  235 615,20 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по обеспечению и проведению Церемонии награждения Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка футбольных ворот
  60 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание Участникам программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» комплекса услуг по организации и
  13 389,76 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации участия тренеров и спортсменов ГБУ ДО МКСШОР "Север" во Всероссийских соревнованиях и Первенстве России ноябрь - декабрь 2026 г.
  2 358 916,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации участия обучающихся (спортсменов) в спортивных соревнованиях по гандболу
  2 992 800,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва