ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки светильников и ламп для ГБОУ Школа № 626', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку светильников и ламп для нужд ГБОУ Школа № 626 в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, включая его новизну и год выпуска не ранее 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 7 календарных дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертные организации.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию о ходе исполнения контракта, осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки количества, ассортимента и стоимости, а также порядок уведомлений о недостатках и приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным и контрактным требованиям, а также гарантировать качество товаров в соответствии с указанными в контракте требованиями и предоставлять гарантийные обязательства.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан уведомить Поставщика с перечнем выявленных дефектов и сроками их устранения, продлевая гарантийный срок на этот период.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также за непредоставление полной информации о товаре и его недостатки, при этом ответственность за недостатки товара без гарантийного срока наступает при условии доказательства их возникновения до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте описываются условия наложения штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов в зависимости от цены контракта и статуса нарушителя (поставщик или заказчик).'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности и возмещения убытков.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта при нарушениях', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям контракта, выявленные нарушения условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также указаны основания для расторжения контракта по инициативе Поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для отказа от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки или оплаты товаров, а также несоблюдение им установленных сроков или процедур могут привести к признанию такого отказа необоснованным и возможному одностороннему расторжению контракта поставщиком в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 10.09.2026, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон, которые должны быть оформлены в электронном виде и зарегистрированы в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта ЕАИСТ, уведомления сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре ЕАИСТ, а к контракту прилагаются техническое задание и спецификация.'}, {'title': 'Электронное взаимодействие Сторон и УКЭП', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков» для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах организации, а также технические характеристики светодиодной лампы.'}, {'title': 'Характеристики светодиодного светильника ЭРА', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны характеристики светодиодных светильников производства ООО "ЭРА", включая мощность, световой поток, цветовую температуру и страну производства (Китай), а также указаны габаритные размеры и гарантийный срок.'}, {'title': 'Спецификация светодиодных светильников и ламп', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны (Заказчик и Поставщик) согласовали поставку светодиодных светильников и лампы IN HOME с указанием их характеристик, количества и цен с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора по лоту: ОКПД 27.11.41 Поставка трансформаторов 25000кВА для нужд филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках исполн
  158 447 868,85 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвест
  109 660 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225928_Кольцо 1Т17СБ
  3 275 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме 1 этапа по титулу: «Сооружение административного здания для ра
  1 581 713 490,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка транкового шлюза, абонентского VoIP-шлюза и абонентского кабеля
  332 213,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• право заключения договоров на поставку вакуумных выключателей и реклоузеров в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (Лот 2.8)
  19 356 976,61 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва