ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки электротехнических товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным образовательным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить электротехнические товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товары.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством, а также предусмотрены условия для уменьшения суммы платежа на размер налогов и сборов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке подтверждает сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета, а также условия оплаты и поставки товаров.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета.\n Сроки и условия поставки, а также порядок приемки товаров регламентируются Договором и Техническим заданием.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно Техническому заданию, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик осуществляет доставку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать определенные данные.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Порядок проверки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о товарах и сопутствующих услугах, а также устранить выявленные недостатки в установленные сроки.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и направить Поставщику информацию о результатах проверки через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а при получении информации о дефектах — устранять их и повторно направлять исправленные товары и документацию.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и права Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 4.15 устанавливает порядок приемки товаров Заказчиком и условия для оплаты и регистрации исполнения Договора, а статья 5 определяет права Заказчика, включая требование надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, право на получение документов, подтверждающих исполнение обязательств, и возможность контроля за поставкой товаров и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за использованием бюджетных средств и качеством поставляемых товаров, а также своевременно обмениваться информацией и документами через УАИС и АИС соответственно.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по договору, не изменяя стоимость и количество товаров, и имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и требования к участникам закупки', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставлять заменяемым товарам гарантийный срок, равный гарантийному сроку основного изделия.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также возмещать убытки в случае отзыва товара.\n Кроме того, Поставщик гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены условия о начислении штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также определены размеры штрафов в зависимости от цены договора и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за неисполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ и не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также неоднократное нарушение сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Основания для отказа от передачи товаров', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае отказа Поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика техническим требованиям, выявления нарушений условий Договора по результатам экспертизы, нарушения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия критериям оценки на первом этапе.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.6, Поставщик вправе расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает письменное уведомление и ответ в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28 сентября 2026 года, а его изменения и дополнения осуществляются путем подписания дополнительных соглашений сторонами.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидий.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц в АИС для оформления документов.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные автономного учреждения', 'summary': 'Автономное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» предоставляет свои реквизиты для возможного сотрудничества, включая адреса, контактные данные и реквизиты для платежей.'}, {'title': 'Характеристики кабеля ВВГ-Пнг (А)-LS', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к договору, заказчик заказал кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3x2.5 мм² длиной 50 метров, а также автоматический дифференциальный выключатель IEK АВДТ-32 2п 16А с номинальным током 16 А и номинальным напряжением 230 В, с климатическим исполнением УХЛ3.1 и степенью защиты IP20.'}, {'title': 'Технические характеристики кабеля ВВГ-Пнг', 'summary': 'Данные представляют собой характеристики кабеля марки ВВГ-Пнг (А)-LS, включая вид жилы, гарантийный срок, температурные диапазоны, длину, количество жил, максимальное напряжение и другие параметры, соответствующие ГОСТу 31996-2012.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
  598 999,96 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по поверке коммерческих узлов учета газа на объекте ГТЭС «Внуково»
  2 988 750,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка информационного-технологических товаров для нужд ГАУК г.Москвы "ПКиО "Ходынское поле"
  485 438,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225994_Поставка кабеля для ООО "БГК"
  18 213 452,04 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка промышленного пылесоса для нужд КП «ВДНХ»
  142 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, устройств сбора и передачи данных с СКЗИ и ретрансляторов для нужд ОП ООО «Энергосбыт Луганск»
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва