Техническое обслуживание и текущий ремонт комплекса инженерных коммуникаций

44-ФЗУслугаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Оказание услуг по опрессовке системы отопления', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, Исполнитель обязуется оказать услуги по опрессовке системы отопления в гаражном помещении по адресу: г.\n Москва, Проспект Мира, д.48, стр.5, на основании результатов конкурсной процедуры.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Исполнитель обязуется предоставить услуги по адресу в Москве, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями контракта.\n Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством.\n Оплата производится в рублях РФ, и цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.'}, {'title': 'Порядок оплаты услуг по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата услуг производится после их полного оказания без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, сформированного в автоматизированной информационной системе, и должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств Исполнителем предусмотрена уплата неустойки, а оплата услуг считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика.\n Сроки оказания услуг установлены в Техническом задании, а их приемка осуществляется в течение 10 рабочих дней после уведомления Исполнителем с представлением отчетной документации и подписанием УКЭП электронного Документа о приемке услуг.'}, {'title': 'Процедура приемки услуг и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и направить Исполнителю подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков, после чего Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по устранению дефектов', 'summary': 'Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по оказанным услугам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, а также повторно направить электронный документ о приемке услуг после устранения недостатков.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по оказанию услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан осуществлять контроль за качеством и сроками оказания услуг, а также предоставлять разъяснения по запросам контрольных органов, в то время как Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать услуги.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контракту', 'summary': 'Исполнитель обязан своевременно подписать документ о приемке работ, требовать оплаты услуг, привлекать соисполнителей без изменения цены контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по контракту.\n Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с техническим заданием и предоставлять отчетную документацию.'}, {'title': 'Требования к качеству и безопасности услуг', 'summary': 'Исполнитель обязуется соответствовать требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и обеспечивать наличие необходимых лицензий и членства в саморегулируемых организациях.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и конфиденциальность информации', 'summary': 'Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства исполнителя', 'summary': 'Исполнитель обязан соответствовать определенным требованиям и соблюдать установленные запреты, а также гарантировать качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, предоставляя гарантийный срок с возможностью продления в случае обнаружения недостатков.'}, {'title': 'Условия возмещения расходов и ответственности за услуги', 'summary': 'Исполнитель обязан возместить расходы на экспертизу и отвечает за вред, причиненный в ходе оказания услуг, а также за недостатки услуг и неустойку за нарушение сроков.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.\n Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Ограничения ответственности и условия расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в Контракте установлены ограничения на размер штрафов и неустоек, а также условия освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Также определен порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Заказчика', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов оказания услуг, невыполнения обязательств в установленные сроки, невозможности устранения недостатков в разумный срок, существенных и неустранимых отступлений от условий Контракта, а также подтвержденных экспертизой нарушений условий Контракта.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, одностороннее расторжение контракта возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки услуг со стороны Заказчика, а также при невыполнении им обязательств по предоставлению необходимых материалов и оборудования.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке подчиняется установленным законодательным требованиям.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, обеспечение исполнения обязательств не требуется, а статья 10 предусматривает освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их уведомления в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований и приложения необходимых документов, а также порядок разрешения споров и условия изменения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также указано, что в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через специализированные системы, признавая их юридическую силу.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами, исключая необходимость их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расчета итоговой стоимости контракта', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец договора, содержащий информацию о сторонах контракта, их реквизитах и условиями расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цены контракта.'}, {'title': 'Услуги по обслуживанию системы отопления', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договорились об оказании услуги по опрессовке системы отопления по указанному адресу в Москве, с ценой за единицу услуги 26566,50 руб., без учета НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение работ по созданию сети волоконно-оптических линий связи по направлению «Усть-Куйга – Тикси» в рамках реализации мероприятия по организации волоконно-
  540 500 000,00 ₽ заявки до 29.09.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту котлов КВ-Ф-11,63-150- 2 шт., котельной по адресу: Сахалинская область, г. Долинск, ул. Бумажная, д. 2.
  1 119 012,00 ₽ заявки до 20.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК «
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации объектов ФСПО ФГБОУ ВО «АмГУ»
  2 760 204,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по строительству и содержанию зимних снежно-ледовых автомобильных дорог на Лыдушорском месторождении в 2025-2028 г.г. (1 категория)
  23 665 102,50 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  312 860,16 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  622 725,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва