ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка светильников и удлинителей для ГБУ', 'summary': 'Согласно договору, поставщик обязуется предоставить светильники и удлинители для нужд ГБУ г.\n Москвы "ОКЦ ВАО" в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Обязанности заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком, с условием подписания необходимых документов и выполнения сопутствующих услуг.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него в зависимости от положений законодательства РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, платежи осуществляются в рублях РФ, цена договора является фиксированной и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата производится Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также представить необходимые отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.\n Заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может отказаться от их принятия, если недостатки не будут устранены.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при получении отчета об устранении недостатков или'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы, контролировать поставку товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, при обнаружении контрольными органами несоответствия поставленных товаров условиям договора, заказчик обязан уведомить поставщика о недостатках, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии требованиям договора.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары, соблюдать условия договора, предоставлять необходимые документы и информацию, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Уведомление об изменении фактического местонахождения', 'summary': 'Заказчик обязан уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям, а также критериям оценки, установленным для участников закупки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, и гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, предоставляя гарантийный срок и устраняя недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки.'}, {'title': 'Условия замены товара и гарантии качества', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на замененный товар и комплектующие изделия продлевается.\n Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены договора и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия о штрафах и пене за просрочку', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе Заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для признания победителя Котировочной сессии, а также перечисляет основания для расторжения договора, включая нарушения условий договора, несоответствие поставщика критериям оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила освобождения сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при форс-мажоре', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки действия договора', 'summary': 'Согласно статьям 10.4, 11 и 12 договора, споры по нему разрешаются в арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30.09.2026, изменения и дополнения к договору оформляются в электронном виде и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и обмена документами', 'summary': 'Согласно условиям договора, уведомления считаются полученными стороной в зависимости от способа их отправки: в день фактического получения при использовании почты или в день отправки при использовании факсимильной связи и электронной почты.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено договором, а также обязаны регистрировать исполнение договора в Реестре Договоров ЕАИСТ и согласны на проверки со стороны органов власти.\n Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по работе в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе для работы с электронными документами.'}, {'title': 'Юридическая сила электронных документов', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования электронных документов и электронной подписи, признав их равную юридическую силу с бумажными документами, и определили условия для электронного документооборота без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и условия поставки удлинителя', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены реквизиты организации, включая банковские данные, адреса и контактную информацию, а также технические характеристики заказанного удлинителя уличного типа с тремя розетками и длиной кабеля 50 метров.'}, {'title': 'Спецификация удлинителя на катушке', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к договору, общество с ограниченной ответственностью «Фотон» предоставляет спецификацию на поставку товаров, включая светодиодный светильник "Фотон+" модели FMT/36 и удлинитель на катушке силовой TOPFORT КГтп-ХЛ 3х2.5 кв.мм длиной 50 м с четырьмя розетками и максимальной нагрузкой 4000 Вт.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Провода ПЭТВ и 16-13
  48 283,37 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• АГС-12-0,6 Гранит-Саламандра Генератор огнетушащего аэрозоля
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  327 423,55 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Переключатель пакетный трёхполюсный на 63 А, 400 В, в силуминовой оболочке с тремя сальниками, IP56 ПП3-100/Н2 ОМ156 TSh 11.18-046:2001, РМРС
  499 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка и монтаж защитного кожуха для МКГУ, для размещения дизель- генератора TSS SDG
  448 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• 225755_Лот 1: Техническое обслуживание электрооборудования секций РУСН-6кВ Уфимской ТЭЦ-3 филиала ООО "БГК", 322.26.00020
  43 704 364,08 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку зуботехнической наклонной плоскости (нагреватель-электролампа) для нужд ГАУЗ "СП № 5 ДЗМ".
  19 600,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• ОКПД2: 27.90.12.110 Поставка изоляторов электрических для нужд Жигулевского филиала (лот № 0009-РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ЖигФ)
  4 482 012,23 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва