ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку оборудования санузлов для КДЦ Полярный', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение "Парк Яуза" и поставщик обязуются к поставке и принятию оборудования санузлов для КДЦ Полярный соответственно, с соблюдением условий, изложенных в техническом задании и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с моментом поставки, совпадающим с доставкой товара и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется без авансового платежа, после фактической поставки товаров и подписания обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме, в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно документу, Заказчик обязуется оплатить итоговую сумму, включающую возможную неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтверждает исполнение своих обязательств с момента списания средств со своего счета.\n Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки, включая согласование времени и места доставки.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать определенные реквизиты.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик имеет 30 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия, указав на выявленные недостатки и сроки их устранения, либо отклонить электронный документ о приемке, если недостатки не будут устранены в установленный срок.'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки, а при получении запроса от Заказчика на предоставление разъяснений или информации о мотивированном отказе от принятия товаров и услуг, или о перечне дефектов с указанием сроков их устранения, Поставщик должен предоставить необходимые разъяснения или исправить недостатки в соответствии с требованиями Заказчика в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Основания для оплаты и регистрации исполнения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и их замена', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства с привлечением субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения договора.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и обязательства Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты.\n Он также гарантирует качество товара в соответствии с договорными условиями и предоставляет гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за безопасность товара, возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика, а также убытки в случае отзыва товара.\n Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В случае ненадлежащего исполнения обязательств сторонами договора предусмотрены штрафы, размер которых зависит от цены договора и категории нарушения, при этом за неисполнение обязательств поставщиком штраф может достигать 10% от цены договора, а заказчиком — до 5000 рублей.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности просрочки исполнения обязательств по уважительным причинам.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия ответственности сторон за неисполнение обязательств, порядок возврата излишне уплаченных средств и процедуру расторжения договора, включая случаи одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также при неоднократном нарушении сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Основания для отказа от исполнения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае нарушения Поставщиком ряда условий, включая непредоставление товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при выявлении нарушений, подтвержденных экспертизой или установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.6, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров могут привести к расторжению договора.\n Пункт 8.2 устанавливает порядок расторжения договора по соглашению сторон, а пункт 8.3 регулирует одностороннее расторжение с учетом положений о закупке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления сроков при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, претензионные требования должны быть денежно оценены и обоснованы, а также сопровождаться необходимыми документами.\n В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2028 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий предоставления субсидии', 'summary': 'Поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен документами и информацией.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице "Парк Яуза"', 'summary': 'Краткая суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты организации "Парк Яуза", включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и адрес электронной почты.'}, {'title': 'Список товаров для закупки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, заказчик и поставщик согласовали поставку товаров для ванной комнаты, включая фен F-1400 BS 2.0, дозатор для мыла Ksitex SD-1068B-1000 и диспенсер для листовых полотенец KSITEX TH-8228B, с указанием технических характеристик, цен и количества единиц каждого товара.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования для Ksitex TH-8002B', 'summary': 'Суммаризация: Описаны характеристики кейса Ksitex TH-8002B, включая цвет, размеры, наличие замка и максимальный диаметр внутреннего пространства.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка многофункциональных устройств.
  2 232 255,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка многофункционального устройства
  127 263,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Комплекс услуг по организации и проведению очных презентаций результатов реализованных проектов трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• 225632 Приобретение компьютеров для нужд ООО «ОРЦ»
  14 690 500,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка многофункциональных устройств для нужд ППК «Роскадастр»
  290 309,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка цветного многофункционального устройства для нужд ГАУК г.Москвы «Парк культуры и отдыха «Ходынское поле»
  150 270,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Ноутбук Гравитон Н14И-Т
  450 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Телевизор умный Sber SDX-65UQ5231, титан (темно-серый)
  150 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва