Табличка информационная «Площадка по сбору и накоплению отходов» "Домзнак" 420x594х4 мм для контейнерной площадки

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки информационных табличек', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке информационных табличек для площадок по сбору и накоплению отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в документе, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в электронной форме', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки товаров, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшения качества товаров, это должно быть оформлено дополнительным соглашением.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и электронный Документ о приемке, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан предоставить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от приемки — мотивированное обоснование.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан в установленные сроки предоставить разъяснения или устранить дефекты, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и должны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров, соответствующих качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется передавать документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять гарантийные обязательства по качеству товара.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, соответствующий сроку на основное изделие, и нести ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, гражданско-правовой документ регулирует ответственность сторон за недостатки товара и неисполнение обязательств, предусматривая ответственность поставщика за недостатки товара после передачи заказчику и установление размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с определенными правилами.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и исполняется до полного выполнения обязательств сторонами.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования функционала АИС «Пortal поставщиков» для обмена электронными документами, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и подписи сторон договора, в частности Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Мой семейный центр «Притяжение», включая юридический и фактический адрес, контактные данные и другие реквизиты.\n Информация о поставщике не предоставлена полностью.'}, {'title': 'Условия поставки информационной таблички', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте документа указаны реквизиты сторон и банковские данные, а также приведены детали заказа на изготовление информационной таблички с крепежом и спецификацией товара.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с прилегающей территории зданий МИД России
  3 150 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" на пункты снегоплавления в 2026-2027гг.
  1 627 150,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Набережно-Челнинского ЦЭС, Поисевского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Ковалинского ЦЭС, Казанского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Альметьевского ЦЭС, Ромашкинского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке нежилых помещений и прилегающей территории в течение трех лет
  1 457 585 549,46 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд ГБОУ ДО ДТДМ «ХОРОШЕВО»
  1 344 563,71 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий ГБУЗ "ДГП № 145 ДЗМ" в 2026г-2027г.
  706 595,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва