ФИЛЬТРЫ ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки фильтров водоочистительных', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется поставить водоочистительные фильтры для нужд городской клинической больницы имени С.С.\n Юдина ДЗМ, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, соответствующих качеству и требованиям Контракта, или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, который обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя условия контракта.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик может расторгнуть его в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также при невЫборке товаров заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок их рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки исполнения контракта, порядок приемки товаров, регистрация контракта в ЕАИСТ и процедура изменения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, стороны обязаны использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товаров.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты городской клинической больницы имени С.С.\n Юдина Департамента здравоохранения города Москвы.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты получателя и поставщика, а также приложена спецификация на поставку магистрального фильтра типа сменного модуля 10SL, включающая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму.'}, {'title': 'Характеристики картриджа Нептун PP-10SL 0,2 мкм', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "НЕПТУН" предлагает картридж Нептун PP-10SL 0,2 МКМ для картриджных фильтров сменного типа с одной ступенью очистки и размером фильтруемых частиц 1 микрон, упакованный в коробки размером 65x254 мм.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОЕ БЫТОВОЕ
  395 424,33 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Мониторинг цен на выполнение работ по изготовлению и монтажу стендов (1032)
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  246 908,80 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники (фены) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  627 858,14 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  855 339,64 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники для организации работ по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского района города
  227 600,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей
  716 449,50 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники
  119 500,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва