tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ОБОРУДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10267617
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21»
Начальная цена	378 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	07.08.2026
Приём заявок до	10.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Регистратор фискальный АТОЛ 27Ф	1.0 шт	36 000,00 ₽	Аппараты контрольно-кассовые
Фискальный накопитель 15 мес.	1.0 шт	14 000,00 ₽	Аппараты контрольно-кассовые
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 4271 белый 475170960мм	1.0 шт	328 000,00 ₽	Терминалы ввода/вывода данных

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку кассы самообслуживания и фискальных накопителей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку кассы самообслуживания и фискальных накопителей в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным при доставке и подписании необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, и порядок расчетов определен условиями контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств.\n Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в установленные сроки.\n Кроме того, Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, включая отчеты об устранении недостатков и дефектов, а также предоставление разъяснений и устранение выявленных проблем в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также соблюдение процедур при обнаружении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически выполненных работ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая уплату неустойки и ограничение общей суммы штрафов Ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Статья 8 предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, порядок расторжения контракта и условия освобождения от ответственности за его неисполнение в случае обстоятельств непреодолимой силы регулируются гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменных претензий, прежде чем обращаться в суд.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, сумма требований и приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 сентября 2026 года.'}, {'title': 'Регистрация контракта и процедура изменения условий', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, а также подтверждается равная юридическая сила электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ на бумажном носителе предусмотрен законодательством РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты банка и получателя', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон, условия поставки и характеристики товара, включая кассу самообслуживания модели АТОЛ КСО 4271 и сопутствующие детали.'}, {'title': 'Спецификация товара "Фискальный регистратор АТОЛ 27Ф"', 'summary': 'Согласно приложению № 3 к контракту, спецификация включает регистратор фискальный АТОЛ 27Ф с автоотрезом, весом 1.7 кг, габаритами 200x160x150 мм, оснащенный интерфейсами USB и Ethernet, возможностью печати реквизитов на чеке и подключения денежного ящика, скоростью печати 300 мм/сек, соответствующий требованиям 54-ФЗ и ЕГАИС, с ценой за единицу в 36000 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →