Холодильник Бирюса 6141, белый

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку холодильника Бирюса', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке холодильника модели Бирюса 6141 белого цвета, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а цена контракта составляет указанную сумму с учетом НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Сроки поставки товара и условия его осуществления регламентируются контрактом и техническим заданием, с возможностью подачи заявки заказчиком в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по согласованному времени и месту, с возможностью поставки партиями и предварительной заявкой.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в день поставки.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг требованиям контракта, а в случае обнаружения недостатков — уведомить об этом Поставщика с указанием сроков их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и обмена информацией о товарах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный период за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие стандартам и нормативам, а также возмещать убытки и вред, причиненные вследствие недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.1-7.4 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% или 5% от Цены контракта в зависимости от её размера, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за просрочку исполнения обязательств и их неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами, исчисляемая от цены контракта или не уплаченной в срок суммы в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Ограничение размера штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а также предусмотрены условия для освобождения от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик обязан устранить некомплектность товаров, не допускать неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, не отказываться от передачи товаров Заказчику, соблюдать требования к страхованию товаров, соответствовать техническим требованиям и условиям контракта, а также не нарушать запреты, установленные законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензии, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложения необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом.\n Заполнение полного объема обязательств Заказчиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для взаимодействия через АИС «Портал поставщиков», а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления документов о приемке.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Подписи Сторон и их реквизиты', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы и неизвестным поставщиком, информация о котором не полная.'}, {'title': 'Спецификация товара "Холодильник Бирюса 6141"', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется поставить холодильник модели "Бирюса 6141" белого цвета с характеристиками, включая объемы камер, температурный диапазон, уровень шума и другие параметры, с указанием цены и общей суммы заказа в размере 30302.20 рублей (в т.ч.\n НДС) за одну единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка контрольно-измерительных приборов
  169 959,63 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  15 910 125,17 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству оборудования для оснащения производственной базы
  6 815 926,54 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка наконечников
  19 984 667,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка и монтаж холодильного оборудования для магазинов.
  8 322 911,65 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка устройства плавного пуска для насосной станции
  286 140,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме № 778-26/кн/эф на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, подъемников для инвалидов
  56 095 200,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка пурифайеров напольных для нужд ГБПОУ "МКАГ"
  517 936,70 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва