Кресло компьютерное EasyChair CS-608Е

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение государственного контракта на поставку офисного кресла.', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _, управа района Вешняки города Москвы и компания _ заключили соглашение о поставке офисного кресла для руководителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, с детальными условиями поставки и приемки товара, изложенными в Техническом задании и Спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки нового товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и документы по требованиям Технического задания.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом возможного уменьшения на налоги и сборы для Заказчика.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, цена фиксирована и определена в рублях РФ, не подлежит изменению в процессе исполнения, финансирование осуществляется из бюджета города Москвы за 2026 год.\n Оплата производится без авансового платежа, в безналичном порядке после фактической поставки товаров на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан оплатить поставленные товары с учетом неустойки за неисполнение обязательств поставщиком, а также может производить оплату с вычетом неустойки в случае нарушений со стороны поставщика.\n Обязательства заказчика считаются исполненными после списания средств с его счета, при этом в определенных случаях предусмотрено согласование новых условий контракта при изменении лимитов бюджетных обязательств.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали сроки и условия поставки товара, включая возможность досрочной поставки по согласованию с заказчиком, а также порядок приемки товаров, включающий обязательное соответствие качеству и техническим характеристикам, указанным в техническом задании, и возможность поставки улучшенных товаров с соответствующими изменениями.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также представлять необходимые отчетные документы и сертификаты качества при поставке товара.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары в течение 10 рабочих дней после получения подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, оценив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта и технического задания.\n В случае выявления недостатков, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости их устранения в установленный срок.'}, {'title': 'Процедура экспертизы и приемки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, и может использовать для этого свои силы или привлекать экспертов.\n Информация о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках должна быть оформлена в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику.\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком, товары принимаются, и оформляется электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов и предоставлению документации', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик должен подписать УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлению', 'summary': 'Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставляемых товарах в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принять и оплатить товар, а также рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, процедуру устранения недостатков и порядок возмещения расходов на экспертизу в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с аналогичным гарантийным сроком при обнаружении недостатков в период гарантии и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за просрочку', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пени за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара; уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств; Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе Заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения со стороны Поставщика и Заказчика, а также специфические обстоятельства, при которых допускается односторонний отказ от исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии.\n В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и регистрации контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются зарегистрировать контракт в ЕАИСТ, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, а изменения и дополнения к контракту оформляются в электронном виде и подлежат регистрации в ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Порядок уведомления и юридической силы документов', 'summary': 'Стороны договорились о порядке уведомлений и исполнения контракта, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также руководство действующим законодательством РФ.\n Указано, что получение уведомлений считается днем их отправки.\n Определено, что полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В контракт включены приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» стандартную торговую единицу (СТЕ) для товара, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена информацией и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обменянная сторонами в рамках контракта, не требует бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса и реквизиты заказчика – управы района Вешняки города Москвы, а также указано, что поля для реквизитов поставщика и дополнительные контактные данные не заполнены.'}, {'title': 'Реквизиты организации и банковские данные', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, стороны согласовали спецификацию товара, включая кресло компьютерное модели EasyChair CS-608Е с определёнными характеристиками и ценой за единицу с учётом НДС.'}, {'title': 'Условия поставки компьютерного кресла EasyChair CS-608Е', 'summary': 'Суммаризация: В документе указаны технические характеристики и стоимость компьютерного кресла модели EasyChair CS-608Е версию 1.0, а также код товара и количество единиц.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выбор поставщика услуг обслуживания МФУ и плоттера
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОЕ БЫТОВОЕ
  395 424,33 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Мониторинг цен на выполнение работ по изготовлению и монтажу стендов (1032)
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  246 908,80 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники (фены) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  627 858,14 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  855 339,64 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники для организации работ по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского района города
  227 600,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей
  716 449,50 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва