44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10267334 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 532 470,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.08.2026 |
| Приём заявок до | 10.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, модель MR401B | 6.0 шт | 9 000,00 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки |
| Датчик температуры многоразовый Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Со., Ltd. взрослый MR403B | 18.0 шт | 9 000,00 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки |
| Набор для инвазивного использования A50094-D, индивидуальный для модификации VDR-4 | 5.0 шт | 63 294,00 ₽ | Инструменты и оборудование медицинские |
{'data': [{'title': 'Условия поставки датчиков температуры', 'summary': 'Государственное бюджетное учреждение здравоохранения заключило договор с поставщиком на поставку датчиков температуры и наборов для инвазивного использования, руководствуясь требованиями законодательства о контрактной системе и гражданского кодекса РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего стороны подписывают документы о приемке-передаче и предоставляют счета-фактуры.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия оплаты по контракту, включая валюту расчетов, твердую цену контракта, источник финансирования и порядок оплаты без авансового платежа по факту поставки товаров.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, и в случае нарушений со стороны поставщика заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров по заявкам заказчика до 30 сентября 2026 года, имеет право на досрочную поставку по согласованию с заказчиком и должен обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.'}, {'title': 'Условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, уборка упаковки производится силами Поставщика, а также он предоставляет Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение определенного количества рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, и в случае выявления недостатков, уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при положительном решении Заказчика, товары и услуги принимаются, и Заказчик подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Устранение дефектов и передача документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить выявленные дефекты и предоставить исправленный комплект документации, а также повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками и качеством товаров', 'summary': 'Заказчик и Поставщик обязаны выполнять контрольные функции и взаимодействовать в процессе поставки товаров, включая уведомление о недостатках и принятие мер по их устранению, а также своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Требования к приемке и оплате товаров', 'summary': 'Поставщик обязан подписать электронный документ УКЭП, подтверждающий приемку товаров, и своевременно поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также вправе привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по предоставлению документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить подтверждение производства товара в России, если это требуется законодательством, а также представлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки и запреты, установленные законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно Контракту, гарантийный срок товаров определяется в Техническом задании (Приложение № 1).\n В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, а также возмещать вред и убытки, причиненные в результате его использования, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, при этом гарантийный срок на замененное изделие может быть продлен на первоначальный срок, если иное не предусмотрено контрактом.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения ответственности сторон и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов нарушений может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с выполнением обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, подтвержденные в установленном порядке и возникшие после заключения контракта, если они непосредственно влияют на исполнение обязательств и были не предвидены и не предотвращены сторонами.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет требований, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 23 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, его изменение и дополнение допускаются.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это служит основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также должны проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Условия контракта и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в статье 14 контракта указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика, а также предусмотрено использование функционала АИС "Портал Поставщиков" для электронного исполнения контракта.'}, {'title': 'Список медицинского оборудования и расходных материалов', 'summary': 'ГБУЗ "ДГКБ № 9 им.\n Г.Н.\n Сперанского ДЗМ" заключает контракт с поставщиком на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, включая мониторы производства Mindray, датчики температуры и наборы для инвазивного использования.'}, {'title': 'Спецификация товара: датчик температуры MR401B', 'summary': 'Спецификация включает заказ товара - многоразового датчика температуры модели MR401B производства Mindray, предназначенного для эзофагеального и ректального использования у взрослых, с указанием характеристик, количества и ценой за единицу в сумме 9000 рублей с НДС, итого 54000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва