tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Текущий ремонт объектов теплоснабжения

223-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10267303
Заказчик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛИН"
Начальная цена	511 907,52 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	07.08.2026
Приём заявок до	10.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Текущий ремонт объектов теплоснабжения	1.0 усл. ед	511 907,52 ₽	Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

Описание

{'data': [{'title': 'Замена аварийных участков трубопровода теплового ввода', 'summary': 'Согласно договору № _, Акционерное общество Гостиничный комплекс «Берлин» и Подрядчик обязуются выполнить работы по замене аварийных участков трубопровода теплового ввода в ЦТП в г.\n Москва, с указанием цены договора и его составных расходов.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчетов по договору', 'summary': 'Согласно договору, расчеты между сторонами осуществляются в российских рублях безналичным путем, с оплатой выполненных работ в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки, а неустойка взимается за неисполнение обязательств подрядчиком.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Договору', 'summary': 'Заказчик обязуется принять работы в соответствии с Договором, а Подрядчик должен выполнить обязательства в полном объеме и в срок, своевременно информировать Заказчика о изменениях своих реквизитов и обеспечивать конфиденциальность передаваемой информации, а также предоставлять сведения о сотрудниках и информировать о ходе работ по требованию Заказчика.'}, {'title': 'Условия сдачи-приемки работ и ответственность сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает порядок выплаты компенсации или исполнения обязательств в натуре, соблюдение условий, не мешающих деятельности Заказчика, содействие в проверках, а также процедуру сдачи-приемки работ с установленными сроками и ответственностью за нарушение сроков и отказ от выполнения работ.'}, {'title': 'Условия ответственности и гарантии', 'summary': 'Подрядчик обязан выплачивать штрафы и неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за непредоставление отчетной документации, при этом уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств и возмещения убытков.'}, {'title': 'Условия досрочного расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленным пунктам договора, подрядчик может быть признан нарушившим условия договора в случае неоднократного несоблюдения сроков и объемов работ, невыполнения работ в установленные сроки или при обнаружении существенных недостатков результата работ.\n В случае досрочного расторжения договора заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их или отказаться от оплаты с обоснованием.\n Договор может быть прекращен по ряду оснований, включая ликвидацию или банкротство подрядчика, приостановление его деятельности или досрочное расторжение.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнения, пожары и другие чрезвычайные события, и имеют право на продление сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n При этом сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия расторжения договора при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно пункту 4, каждая из сторон может расторгнуть договор без возмещения убытков, если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, продолжаются более двух недель после уведомления.\n Пункты 10.5 и 11.1-11.2 предусматривают меры по предотвращению нарушений и коррупционных действий в рамках исполнения договора.'}, {'title': 'Обязанности по предотвращению коррупции и урегулирование споров', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязуются не участвовать в коррупционных действиях и уведомлять друг друга о нарушениях, а также урегулировать споры в досудебном порядке и через Арбитражный суд города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и имеет определенные сроки исполнения, а информация, связанная с его заключением и исполнением, является конфиденциальной.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и юридическая сила договора', 'summary': 'Согласно пунктам 14.2-14.5 договора, стороны обязуются использовать письменную форму уведомлений с определёнными правилами их отправки и получения, руководствоваться действующим законодательством в вопросах, не урегулированных договором, заключать договор в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и прилагать к договору определённые приложения.'}, {'title': 'Замена аварийных участков трубопровода ЦТП', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Запланирована замена аварийных участков трубопровода теплового ввода в Центральную тепловую пункт (ЦТП), с указанием мест выполнения работ, объема и сроков в соответствии с приложенными документами.'}, {'title': 'Условия взаимодействия и обязанности Подрядчика', 'summary': 'Подрядчик обязан назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком, предоставить контактную информацию и в течение 5 рабочих дней после заключения контракта провести техническое обследование объектов и представить акт обследования.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, вносить в него изменения по согласованию с Заказчиком, обеспечить получение необходимых разрешений, предоставить доступ к месту работ, предоставлять отчеты о ходе работ и предоставлять документацию и списки специалистов и техники до начала работ.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по обеспечению работ', 'summary': 'Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ необходимым составом специалистов с допусками, соблюдать правила Заказчика и предоставить все необходимое для работы оборудование и материалы, а также обеспечить погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку материалов.'}, {'title': 'Ведение журнала производства работ', 'summary': 'Подрядчик обязан вести журнал производства работ, складировать материалы и отходы, вывезти свое имущество и убрать территорию в установленные сроки, а также выполнить работы согласно сметной документации и требованиям актов Технического задания.'}, {'title': 'Отчетная документация и акт сдачи-приемки работ', 'summary': 'Подрядчик обязуется обеспечить передачу товарно-материальных ценностей на склад Заказчика и предоставить полный комплект отчетной документации, включая счет, счет-фактуру или передаточный документ, дефектную ведомость, паспорта качества и сертификаты соответствия, а также документы по вывозу строительных отходов.'}, {'title': 'Условия гарантии и требования к безопасности', 'summary': 'Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием, гарантируя их качество на срок 12 месяцев и обеспечивая соблюдение требований безопасности.'}, {'title': 'Техника безопасности и ответственность Подрядчика', 'summary': 'Подрядчик обязан обеспечить соблюдение техники безопасности на рабочем месте, контролировать условия труда, правильно использовать средства защиты и избегать угроз для жизни и здоровья, а также не создавать препятствий для доступа к оборудованию и противопожарным средствам.\n Он также несет ответственность за безопасность работ и риски, связанные с ними, включая несчастные случаи с работниками.\n Используемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям и стандартам безопасности.'}, {'title': 'Требования к комплектующим и материалам', 'summary': 'Исполнитель обязан использовать новые комплектующие и материалы, соответствующие стандартам и актам, указанным в Техническом задании, а также обеспечить экологическую безопасность расходных материалов и инструментов.'}, {'title': 'Перечень нормативных актов в области теплоснабжения и пожарной безопасности', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В запросе перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты деятельности в области теплоснабжения, пожарной безопасности, управления отходами, строительства и обеспечения безопасности труда в Российской Федерации и городе Москве.'}, {'title': 'Правила охраны труда для электроустановок', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне документов содержатся нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы охраны труда, стандарты безопасности и приложения к техническому заданию, включая перечни объектов закупки, акты приема-передачи и перечни запасных частей.'}, {'title': 'Акт сдачи-приемки работ по замене трубопровода', 'summary': 'Подрядчик и Заказчик подписали акт о выполнении работ по замене аварийных участков трубопровода теплового ввода в ЦТП в соответствии с договором, подтверждая фактическое выполнение работ в установленные сроки.'}, {'title': 'Сроки и стоимость выполненных работ', 'summary': 'Согласно акту, работы выполнены в фактический срок, общая сумма работ составляет указанную сумму с учетом НДС (или без НДС в случае освобождения от его уплаты), с учетом начисленной неустойки или без нее в зависимости от условий договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и штрафы за нарушения', 'summary': 'Фрагмент акта содержит информацию о порядке принятия работ, удержания штрафа и пени, а также о необходимости указания оснований освобождения от НДС для Подрядчика, не являющегося плательщиком НДС.\n Указаны также требования к расчету неустойки и пени.'}, {'title': 'Утверждение формы акта', 'summary': 'Утверждена форма акта согласования.'}], 'fileName': 'Договор - замена аварийных участков трубопровода теплового ввода в ЦТП.doc'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →