Поставка товаров для обувного дела

223-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10332481
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
Начальная цена	22 300,00 ₽
Регион	Пермский край
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Нитки лавсан	6.0 шт	250,00 ₽	Нитки швейные синтетические из комплексных полиэфирных нитей
Набор игл	3.0 шт	200,00 ₽	Иглы швейные из черных металлов
Нашивки	4.0 шт	350,00 ₽	Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Поролон	5.0 шт	500,00 ₽	Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана
Поролон	2.0 шт	400,00 ₽	Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана
Кожа искусственная (экокожа)	4.0 шт	800,00 ₽	Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки
Мех искусственный	4.0 шт	900,00 ₽	Мех искусственный тканый
Картон двухсторонний	3.0 шт	950,00 ₽	Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный
Тесьма	9.0 шт	480,00 ₽	Материалы ленточные отделочные без вышивки, кроме трикотажных
Нитки для шитья	9.0 шт	170,00 ₽	Нитки швейные синтетические из комплексных полиамидных нитей

Описание

ДОГОВОР № _____________Предмет договораПоставщик обязуется передать Продукцию согласно спецификации (Приложение № 1) к договору и технического задания (Приложение № 2) к договору и относящиеся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть Продукцию, принять ее и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором.Качество продукции2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам.2.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия продукции условиям настоящего Договора и требованиям законодательства, он обязан в течении 3-х дней уведомить Поставщика об обнаруженных несоответствиях и вызвать представителя Поставщика.2.3. В случае решения Поставщика о неучастии его представителя, приемка продукции производится комиссией, с участием компетентного представителя, выбираемого по согласованию сторон.2.4 Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на товар в течение 1 года с момента поставки товара.2.5. Гарантия на продукцию 12 месяцев с момента принятия товара Покупателем.Условия поставки продукции3.1 Поставщик осуществляет поставку Продукции в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания договора.3.2. Поставка Продукции осуществляется со склада силами Поставщика до адреса Покупателя: Пермский край, г.Чусовой - За нарушение сроков поставки продукции Поставщиком предусмотрена уплата неустойки Покупателем в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости продукции. - При нарушении сроков оплаты Покупателем Поставщику полагается неустойка в размере 0,1% от недоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% недоплаченной суммы. - Риски гибели или повреждения Товара до передачи Заказчику несет Поставщик. - Поставщик не отвечает за качество продукции, хранящейся у Заказчика с нарушением условий хранения и эксплуатации. - За просрочку исполнения обязательств Поставщиком Заказчик может потребовать уплаты неустоек. - Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется с учетом фактически исполненных обязательств. - Аналогичные условия предусмотрены для случаев просрочки исполнения обязательств Заказчиком. - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. - Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору. Порядок разрешения споров: да - Срок рассмотрения претензий: 5 дней - Если срок нарушен, претензия считается удовлетворенной - Несогласие ведет к разрешению спора в Арбитражном суде Пермского края Форс-мажор: руководство практикой Пермской торговой палаты - Вступление в силу договора: с момента подписания обеими сторонами - Действие договора: до 30 ноября 2026 года - Изменения и дополнения: в письменной форме, с подписями уполномоченных представителей - Уведомление об изменении реквизитов: в течение 5 дней - Передача прав и обязанностей Поставщика: с письменного согласия Покупателя - Количество экземпляров договора: два, равной юридической силы - Юридические адреса и реквизиты сторон: в Приложении № 1 - Адрес поставки: Пермский край, г.Чусовой, ул. Переездная,14 - Подписи сторон: Директор МАОУ «С(К) СОШИ» и Поликарпова Е.В.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →