44-ФЗТоварИТ и связьКемеровская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331214 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА |
| Начальная цена | 72 000,00 ₽ |
| Регион | Кемеровская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Жесткий диск Seagate SAS 12Tb Exos 12GB 7200 256MB 1 year ST12000NM004J | 1.0 шт | 72 000,00 ₽ | Устройства встраиваемые запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации) |
Договор № 26-20/04ЕП Предмет контракта: поставка жесткого диска для сервера. Авансовый платеж: нет данных Предмет договора: поставка жесткого диска для сервера по Приложению № 1 Право на экспертизу: нет данных Предмет договора: поставка жесткого диска для сервера, который определяется в соответствии с Приложением № 1 к договору и является товаром для сервера. Заказчик поручает поставку, а Поставщик обязуется поставить товар и обязуется его принять и оплатить согласно условиям договора. Информация о цене, НДС, способах оплаты и сроках не предоставлена. Период оказания услуг: ... Возможность досрочного оказания услуги: ... Статья 2 Цена договора и порядок расчетов - Цена договора фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. - Оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты поставки товара, путем перечисления средств на расчетный счет поставщика на основании счета/счета-фактуры и документации на товар. - Момент оплаты - дата списания средств с расчетного счета заказчика. - Оплата осуществляется в российских рублях. - Идентификационный код закупки: 262420512035242050100100070000000242. _Примечание: В не включены данные о периоде оказания услуг и возможности досрочного оказания услуги, так как они не упоминаются в предоставленном тексте._ Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок поставки товара: 5 рабочих дней Адрес поставки: г. Кемерово, пр. Советский 63, каб. 436 Доставка и разгрузка Товара: силами Поставщика без дополнительной оплаты Исполнение обязательства по поставке: с момента передачи Товара Заказчику по универсальному передаточному документу, подписанному обеими Сторонами. Качество Товара: должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических регламентов Товар должен быть новым: не использовался, не ремонтировался, не восстанавливался Упаковка и транспортировка Товара: соответствуют требованиям ГОСТа, защита от вскрытия и повреждений Замена Товара при существенных нарушениях качества: за счет Поставщика, согласованные сроки, расходы на возврат и замену оплачиваются Поставщиком - Приемка товара осуществляется Заказчиком или его уполномоченным лицом в день передачи. - Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также сопроводительные документы. - - При приеме товара проверяются его комплектация и технические характеристики. - При поставке товара подписывается универсальный передаточный документ с указанием количества и перечнем документов. - При обнаружении несоответствий, повреждений или некачественного товара, Заказчик делает отметки в документе и составляет Акт претензий. - Поставщик обязан устранить замечания в течение 5 рабочих дней и заменить товар за свой счет. Гарантийные условия Ответственность сторон за неисполнение обязательств: да Меры ответственности применяются согласно законодательству РФ и условиям договора. За просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата неустойки (пени). Размер неустойки за просрочку Заказчика: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной суммы. Размер пени за просрочку Поставщика: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму выполненных обязательств. Штраф за неисполнение обязательств Заказчиком: 1000 руб. Общая сумма штрафов Заказчика не может превышать цену договора. Штраф за неисполнение обязательств Поставщиком: 10% цены договора. Штраф за ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения: 1000 руб. Штрафные санкции не освобождают от выполнения обязательств. Стороны освобождаются от неустойки при непреодолимой силе или вине другой стороны. Поставщик вправе удержать суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Заказчиком. Обеспечение исполнения контракта: нет Форс-мажорные обстоятельства: да - Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при форс-мажоре: да - Примеры обстоятельств непреодолимой силы: война, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления - Уведомление о форс-мажоре: в течение 3-х дней с момента возникновения - - Расторжение договора при невозможности выполнения обязательств после приостановления: да, на основании ст. 451 ГК РФ Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств. Ответственность за нарушение договора сохраняется после окончания срока действия. Заказчик может отказаться от договора в одностороннем порядке в соответствии с законодательством. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по другим основаниям, предусмотренным законодательством. Для расторжения договора одна сторона должна направить другой стороне письменное уведомление и подписанный проект соглашения о расторжении в течение 3 рабочих дней. Договор считается расторгнутым после подписания соглашения о расторжении или вступления в силу судебного решения. - Изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме или в виде электронного документа через платформу «Портал поставщиков». - Неурегулированные отношения подлежат регулированию в соответствии с законодательством РФ. - Реорганизация Поставщика не влечет расторжения Договора, если новый Поставщик является правопреемником. - Стороны обязаны уведомлять друг друга о смене местонахождения или адреса. - Недействительность одного положения Договора не влияет на остальные. - Споры решаются путем переговоров, а при необходимости — в Арбитражном суде Кемеровской области. - Договор заключен с использованием усиленной электронной подписи. - Декларируется - Приложения к Договору являются его частью. - Информация о юридических адресах и банковских реквизитах для расчетов представлена в Приложении №1.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Кемеровская область, Все закупки: Кемеровская область