44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330775 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" |
| Начальная цена | 599 000,00 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| «Капитальный ремонт участков автомобильных дорог Верхнечусовские Городки – Комарихинская – Сергинцы, автомобильного проезда к железнодорожному вокзалу от ул. Ленина, п. Комарихинский» (корректировка проектной документации) | 1.0 шт | 599 000,00 ₽ | Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия |
Муниципальный контракт №«Капитальный ремонт участков автомобильных дорог Верхнечусовские Городки – Комарихинская – Сергинцы, автомобильного проезда к железнодорожному вокзалу от ул. Ленина, п. Комарихинский» (корректировка проектной документации)Предмет Контракта1.1. Стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить работы: «Капитальный ремонт участков автомобильных дорог Верхнечусовские Городки – Комарихинская – Сергинцы, автомобильного проезда к железнодорожному вокзалу от ул. Ленина, п. Комарихинский» (корректировка проектной документации)» далее по тексту «Работа», и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), и передать Заказчику результат, предусмотренный Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).1.3. Источник финансирования: бюджет Чусовского муниципального округа Пермского края 2027 г.Срок Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Статья 4 описывает права и обязанности сторон в рамках контракта. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с техническим заданием и нормативными документами, гарантировать Сроки начала работ: с момента подписания контракта. - Изменения в проектно-сметной документации и согласование: до 30.11.2026 г. - Получение заключения государственной экспертизы: до 30.01.2027 г. Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком. Несоблюдение сроков начала работ влечет начисление неустойки. - Заказчик оплачивает работы безналично в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке. - Оплата не производится при неполном комплекте документов. - Возврат документации и связанные с ним затраты решаются отдельно. - Аванс не предусмотрен. - Несвоевременное финансирование из бюджета Пермского края считается уважительной причиной задержки платежа. - За несвоевременное или ненадлежащее выполнение работ Подрядчиком оплата производится с учетом штрафа и (или) пени, которые идут в доход бюджета. - Работы выполняются Подрядчиком согласно нормативным положениям, инструкциям, техническому заданию и техническим условиям. - Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированную ПСД после завершения работ. - Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет ПСД на соответствие техническому заданию и контракту. - При несоблюдении условий Подрядчиком Заказчик составляет протокол с замечаниями и сроками исправлений. - Отказ в приемке работ возможен при несоответствии ПСД законодательству, нормам и требованиям Заказчика. - Требования к корректировке ПСД и оценке результатов работ содержатся в Техническом задании. Гарантийные обязательства: да Срок гарантии: три года с даты подписания Акта приемки работ Возможность внесения изменений Подрядчиком: да Ответственность за невыполнение обязательств Подрядчиком: привлечение другой организации или обращение в суд Основания для привлечения к ответственности: статьи 397, 721, 761 ГК РФ Обеспечение исполнения контракта: да Стороны контракта (Заказчик и Подрядчик) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ. За просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы и пени. Размер пени составляет одну трехсотую действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы или цены контракта. Штрафы за неисполнение обязательств варьируются в зависимости от цены контракта и могут достигать 100000 рублей или 10% цены контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустоек в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Подрядчик несет ответственность за достоверность представленных сведений. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств. Заказчик может предъявлять фото и видеоматериалы в качестве доказательства для взыскания неустойки. Возможность освобождения от ответственности: да Продление сроков выполнения обязательств: нет - Возможность изменения, расторжения или признания контракта недействительным по законодательству РФ по соглашению сторон или в суде. - Изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме. - Контракт заключен и документооборот осуществляется в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. - При - Споры решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Пермского края. - Стороны обязаны направить претензию с указанием нарушений в течение 10 дней. - Переписка ведется в электронной форме по адресам, указанным в контракте. - - Контракт включает приложения, в том числе Техническое задание (Приложение № 1). Адреса и реквизиты сторон
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край