223-ФЗУслугаЭнергетика и электрикаПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330647 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 44" |
| Начальная цена | 5 479,00 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Диагностика неисправности оборудования, замена источника вторичного электропитания резервированного, Диагностика неисправности оборудования, замена источника вторичного электропитания резервированного и аккумуляторных батарей | 1.0 шт | 5 479,00 ₽ | Услуги систем обеспечения безопасности |
Предмет контракта: Договор между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 44» и исполнителем на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений. Ставка НДС: не применимо Цена единицы товара/работ/услуг: не применимо Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо Способ оплаты: безналичный расчет Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо Срок оплаты последующих этапов: не применимо Срок оплаты товара/работ/услуг: оплата производится после выполнения работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания универсального передаточного документа - Исполнитель обязуется выполнить работы по замене двух источников вторичного электропитания в системе охранно-пожарной сигнализации в г. Березники, Пермский край. - Работы должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. - Цена работ фиксирована и включает все расходы, но НДС не облагается. - Оплата производится после приемки работ Заказчиком в течение 7 рабочих дней. - Исполнитель обязан соблюдать чистоту на месте работ и устранить недостатки в течение установленного срока. - Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев. - В случае нарушения сроков, Исполнитель выплачивает штрафную неустойку. - Споры решаются путем переговоров или в Арбитражном суде Пермского края. - Договор действует до выполнения обязательств сторонами.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Пермский край, Все закупки: Пермский край