Ремонт дороги д. Кабанов Мыс (восстановление дренажных канав и укладка водопропускной трубы)

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Кабанов Мыс, включая восстановление дренажных канав и укладку водопропускной трубы, с обязательством Заказчика принять результаты работ и произвести оплату в соответствии с условиями контракта. Согласно условиям контракта, цена определена в рублях с НДС, финансирование осуществляется за счет бюджета Краснокамского муниципального округа Пермского края. Оплата производится в рублях РФ без аванса, за выполненные работы по счету и счету-фактуре, с актом о приемке и справкой о стоимости работ, в течение 10 рабочих дней после их выполнения. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Цена контракта может корректироваться в пределах 10% по согласованию сторон в рамках бюджетного законодательства. Согласно условиям контракта, цены на работы могут корректироваться пропорционально изменению объема работ, но не более чем на 10% от установленной цены. Срок выполнения работ определен до 13.11.2026 года с возможностью досрочного выполнения по согласованию с заказчиком. Приемка работ осуществляется в течение 10 рабочих дней с возможным увеличением срока при привлечении экспертов для проверки соответствия результатов техническому заданию. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков, а также обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать выполненные работы, при этом Подрядчик обязан устранять дефекты за свой счет и предоставлять отчетную документацию. В соответствии с условиями Контракта, при невыполнении Подрядчиком обязательств предусмотрены меры по взысканию неустойки, включая направление претензионного письма с требованием оплаты в течение 30 дней, а в случае неоплаты — подачу иска в суд. Также установлены сроки для принятия мер по взысканию неустойки и запрет на расторжение Контракта при наличии оснований для требования оплаты неустойки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в установленные сроки и обращаться в суд при невыполнении требований. При обнаружении несоответствия объема работ и сметы, Заказчик может запросить у Подрядчика разъяснения. Согласно условиям контракта, Подрядчик обязан своевременно оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств и имеет право требовать от Заказчика своевременного подписания отчетных документов, оплаты выполненных работ и получения разъяснений для выполнения работ, а также привлекать соисполнителей и требовать содействия от Заказчика. Подрядчик также обязан своевременно и качественно выполнить работы и представить отчетную документацию. Подрядчик обязуется соблюдать требования к качеству и безопасности работ, устранять выявленные недостатки, приостанавливать работы при обнаружении обстоятельств, влияющих на результаты, и информировать Заказчика о изменениях своего местонахождения. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Согласно условиям Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком предусмотрены штрафы и пени, размер которых может достигать 10% от цены Контракта или фиксированной суммы в 1000 рублей, а также ежедневная пеня за просрочку исполнения обязательств. Общая сумма неустоек не должна превышать цену Контракта. В случае нарушения обязательств Заказчиком, Подрядчик имеет право требовать компенсацию. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена начисление пени, размер которой определяется контрактом и не может превышать цену контракта в общей сумме начисленной неустойки. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный при выполнении работ, и освобождается от ответственности за неисполнение обязательств в случае чрезвычайных ситуаций. Согласно условиям контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в случае привлечения последнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком или привлеченными им лицами. Споры между сторонами подлежат урегулированию в претензионном порядке с возможностью обращения в Арбитражный суд. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа одной из сторон при определенных условиях. Согласно условиям договора, Заказчик вправе односторонне отказаться от исполнения контракта в случае определенных обстоятельств, таких как существенное нарушение качества работ, ликвидация или банкротство Подрядчика, приостановление его деятельности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. При этом Заказчик может провести экспертизу работ перед принятием решения об отказе. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своем одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном порядке, после чего Контракт считается расторгнутым через 10 календарных дней с момента надлежащего уведомления, а при невозможности подтверждения уведомления или получения информации об Согласно условиям контракта, Подрядчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта при соблюдении законодательства РФ, а Заказчик может потребовать компенсации ущерба в случае одностороннего расторжения, если оно обусловлено обстоятельствами, непосредственно связанными с основанием для отказа. Обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления форс-мажора. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение трех дней. Споры по контракту подлежат урегулированию через переговоры и претензионный порядок, а при необходимости — в Арбитражном суде Пермского края. В случае

Похожие закупки

• оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту СПС, СОУЭ в зданиях визит-центров «Данилиха», «Серебрянский», «Горки», «Егошиха»
  288 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край
• Текущий ремонт коридора третьего этажа по адресу: г. Пермь, ул. Обвинская,10 А.
  2 999 974,08 ₽ заявки до 06.11.2026, Пермский край
• Выполнение работ по демонтажу, монтажу и направлению в поверку прибора учета теплоснабжения здания по адресу: Пермский край, г.Нытва ул.К
  43 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край
• Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию внутренних инженерных систем, сооружений и коммуникаций
  122 610,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край
• Выполнение работ по текущему ремонту помещений 4 этажа административного здания, расположенного по адресу: РФ, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 10, ли
  2 667 997,38 ₽ заявки до 06.11.2026, Пермский край
• Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и организации поверки узла учета тепловой энергии
  86 834,40 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край
• Поставка и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в целях капитального ремонта на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островско
  282 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край
• Выполнение работ по изготовлению и монтажу световых интерьерных вывесок для входных групп ГАУ ДПО ПК «ЦРК ПК»
  291 900,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край