44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328669 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" |
| Начальная цена | 2 759,77 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Текущий ремонт помещений административного здания | 1.0 усл. ед | 2 759,77 ₽ | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно муниципальному контракту № -ПП от 2026 года, муниципальное казенное учреждение "ХЭЦ" поручает подрядчику выполнение ремонтных работ системы отопления в помещении МБУ "Куединский краеведческий музей", с обязательством подрядчика выполнить работы без привлечения третьих лиц и принятием результата работ заказчиком. Согласно Контракту, цена работ определена в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе и составляет указанную сумму без НДС, аванс не предусмотрен. Оплата производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки, при этом цена контракта твердая и не подлежит изменению в течение всего срока его действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить работы в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта приемки, при этом имеет право на досрочное выполнение работ по согласованию с заказчиком. Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать работы, а также оказывать содействие подрядчику и обеспечивать доступ к месту выполнения работ. Обе стороны имеют право требовать надлежащего исполнения обязательств и своевременной приемки и оплаты работ соответственно. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о своих представителях и гарантировать качество работ, а также нести ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту, включая уплату неустоек в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от цены контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, за исключением просрочки, а также фиксированный штраф в размере 1 000 рублей за нарушения без стоимостного выражения. Заказчик может удерживать начисленные штрафы из суммы оплаты за выполненную работу, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Заказчик также несет ответственность за просрочку исполнения своих обязательств и может быть обязан уплатить неустойку. Согласно Контракту, за просрочку платежей предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, за неисполнение обязательств — штраф до 1000 рублей, не превышающий цену Контракта. Стороны освобождаются от неустойки при наличии непреодолимой силы или вины другой стороны. Изменение и расторжение Контракта возможно в соответствии с законодательством и условиями Контракта. Согласно документу, порядок одностороннего отказа от исполнения контракта и урегулирования споров определены сторонами, а также предусмотрено решение споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом неисполненные обязательства сохраняются после окончания срока действия.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край