44-ФЗУслугаЖКХПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328412 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БОЛЬНИЦА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА |
| Начальная цена | 165 000,00 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Прокладка сетей водопровода и канализации к зданию КВД | 1.0 усл. ед | 165 000,00 ₽ | Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем |
Согласно договору № Оказание услуг, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Больница Коми-Пермяцкого округа" и исполнитель заключили соглашение об оказании услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик принять и оплатить их согласно техническому заданию и приложениям к договору. Услуги должны быть предоставлены с даты заключения договора и до указанного срока окончания, с определённой ценой за единицу услуги, указанной в спецификации. Условия договора предусматривают твердую цену за оказание услуг, исключая аванс, с учетом налогов и сборов, и оплату в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки. Согласно пункту 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе определяется размер платы за заключение Договора, который указывается в соответствии с указанным законом и заменяет положения раздела Договора об оплате. В разделе 3 Договора регламентирован порядок и сроки приемки результатов исполнения Договора и оказанных услуг, а также процедура подписания документов о приемке и возможный отказ от подписания с указанием причин. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков и может отказаться от приемки услуг, не соответствующих условиям Договора, а также принять решение об одностороннем отказе от Договора с предварительной экспертизой услуг. Заказчик обязан обеспечить приемку услуг, их оплату и требовать неустоек в случае нарушения условий Договора, а также проверить документы Исполнителя на соответствие требованиям регистрации обособленных подразделений. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги, предоставлять необходимые документы и информацию, а также устранять выявленные недостатки услуг в установленные сроки. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о соисполнителях и копии заключенных с ними договоров в течение 10 дней, а также регистрировать обособленное подразделение в налоговых органах в случае создания рабочих мест на срок более месяца и уведомлять Заказчика о постановке на учет в течение 3 рабочих дней. За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель имеет право требовать уплаты неустоек за просрочку исполнения обязательств Заказчиком, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы. За неисполнение обязательств, кроме просрочки, предусмотрены штрафы в фиксированных суммах, зависящих от цены Договора. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек. В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня, исчисляемая от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств установлен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Размер штрафа за просрочку исполнения обязательств по Договору рассчитывается в процентах от начальной (максимальной) цены Договора в зависимости от его стоимости, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения — в фиксированных суммах. Согласно условиям договора, размер штрафов за нарушение обязательств ограничен и не может превышать определенных процентов от цены договора, а также общая сумма штрафов не должна превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и требует подписания дополнительных соглашений. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда. Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, когда исполнитель или поставляемый товар перестали соответствовать требованиям, установленным извещением о закупке и документацией о закупке, или когда исполнитель предоставил недостоверную информацию, позволившую ему стать победителем в определении поставщика. Согласно представленному фрагменту, в случае смены Исполнителя на иностранное юридическое лицо, которое не соответствует требованиям российского законодательства о закупках, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора. Также Заказчик может отказаться от Договора в случае непредоставления Исполнителем информации о соисполнителях или по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от обязательств, а также при несоответствии услуги результатам экспертизы. Согласно условиям Договора, стороны имеют право на односторонний отказ от его исполнения в случае нарушения сроков оказания услуг, снижения их качества, невыполнения условий Договора, а также при установлении недействительности банковской гарантии или невозможности дальнейшего финансирования. В случае возникновения споров стороны обязаны сначала попытаться их решить путем переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде Пермского края после соблюдения претензионного порядка. Стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 14 дней, договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, включая гарантийные, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Стороны договора обязуются к конфиденциальности информации и обеспечивают возможность проверок контролирующими органами, а также предусмотрена ответственность за несоответствие услуг законодательству и условиям договора. Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложениями, включая техническое задание и спецификацию, и содержит указания на реквизиты сторон и должностных лиц.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ЖКХ, ЖКХ — Пермский край, Все закупки: Пермский край