44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыНижегородская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328101 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" |
| Начальная цена | 41 000,00 ₽ |
| Регион | Нижегородская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Шкаф медицинский Hilfe МД 2 1780/SS или аналог (белый, 800x400x1850 мм) | 2.0 шт | 20 500,00 ₽ | Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части |
Договор № _______на поставку товараИКЗ: 262526211641052600100100010000000000г. Нижний Цена договора: 10000000 руб. (указано условно) НДС включен в стоимость: нет Способ оплаты: безналичный расчет Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо (цена постоянная) Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо (оплата производится после поставки товара) Срок оплаты последующих этапов: не применимо (оплата производится за фактически поставленный товар) Срок оплаты товара/работ/услуг: оплата в течение 7 рабочих дней с даты поставки Цена договора включает стоимость товара, расходы на доставку, разгрузку, сборку, страховку, таможенную пошлину и другие обязательные платежи. Оплата производится после подписания договора сторонами и предоставления счетов за фактически поставленный товар. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений. Порядок, условия и сроки поставки и приемки Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Товар должен быть новым, качественным и соответствовать требованиям Спецификации и качественным характеристикам. Качество товара должно соответствовать техническим регламентам, ТУ, ГОСТам и другим стандартам РФ. Товар должен быть сертифицирован и иметь необходимые документы. Некачественный или некомплектный товар считается не поставленным. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику. - Возможность привлечение субпоставщиков: нет Статья 5 регулирует ответственность сторон за нарушение условий договора. В случае нарушения сроков поставки или замены товара ненадлежащего качества, Заказчик может потребовать от Поставщика уплаты пени. Аналогично, за просрочку оплаты Товара, Поставщик вправе требовать пени от Заказчика. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы. Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Поставщик подтверждает соответствие требованиям законодательства РФ. Споры разрешаются через переговоры или претензионный порядок, а при невозможности - в Арбитражном суде Нижегородской области. Освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по Договору в случае обстоятельств непреодолимой силы: да Срок выполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий Обязанность немедленно уведомлять другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Отказ от исполнения договора возможен при продолжительности обстоятельств более 3 месяцев с предупреждением за 10 дней до прекращения Договора - Запрет на выплату денежных средств или ценностей для получения неправомерных преимуществ (7.1). - Запрет на действия, квалифицируемые как коррупция, включая дачу/получение взятки и коммерческий подкуп (7.2). - Обязанность уведомления о подозрениях в нарушении антикоррупционной оговорки и право на приостановление исполнения обязательств до подтверждения - Запрет на действия, нарушающие антикоррупционное законодательство РФ (7.4). - Право на одностороннее расторжение договора и требование возмещения ущерба в случае подтвержденного нарушения антикоррупционной оговорки (7.5). Конфиденциальность: да Ответственность за нарушение конфиденциальности: да Передача конфиденциальной информации третьим лицам: разрешена только с письменного согласия другой стороны Исключения для обязательного предоставления информации: предусмотрены действующими НПА Вступление в силу: с момента подписания сторонами Срок действия: до полного исполнения обязательств Ответственность после окончания срока: сохраняется за нарушения условий Изменения и дополнения: возможны по обоюдному согласию в письменной форме Расторжение: по соглашению сторон, решению суда, одностороннему отказу в соответствии с законодательством Односторонний отказ: возможен по основаниям ГК РФ и статьи 95 ФЗ о контрактной системе Отказ заказчика: обязателен при несоответствии Поставщика требованиям или предоставлении недостоверной информации Язык договора: русский, 2 экземпляра Дополнительные условия: руководство действующим законодательством РФ Возможность освобождения от ответственности: нет Продление сроков выполнения обязательств: нет
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Нижегородская область, Все закупки: Нижегородская область