Выполнение работ по установке ограждений пандуса из нержавеющей стали

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10327641
Заказчик	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр творчества юных "Полет"
Начальная цена	40 000,00 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	26.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Выполнение работ по установке ограждений пандуса из нержавеющей стали	2.0 м	20 000,00 ₽	Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

Описание

ДОГОВОР № ______ Предмет контракта: Установка ограждений из нержавеющей стали на входной группе образовательного учреждения - Предмет контракта: Установка ограждений пандуса из нержавеющей стали. - Местоположение работ: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Ворошилова, 5. - Сроки выполнения: С даты подписания до 10-го календарного дня, возможное досрочное выполнение. - Техническое задание: Приложение 1 к договору. Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо Срок оплаты последующих этапов: не применимо Право на экспертизу: нет данных - Выполнить работу собственными силами. - Выполнить работу в установленный срок. - Передать результат работы Заказчику. - Обеспечить качество работ согласно нормам и техническим условиям. - Устранить недостатки и дефекты в установленные сроки. - Осуществить уборку рабочего места после завершения работ. - Выполнить обязательства, предусмотренные другими статьями договора. - Принять выполненную работу в течение 5 рабочих дней и подписать акт приемки работ. - Оплатить работу по цене, указанной в договоре. Цена договора, порядок расчетов и сдача-приемка выполненных работ Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: информация Статья 4 Ответственность сторон Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ. Неустойка выплачивается по письменному требованию стороны. За просрочку исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик может требовать неустойку. Пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ. Штрафы за неисполнение обязательств Заказчиком составляют фиксированную сумму. Подрядчик при просрочке обязан выплатить неустойку, штраф не может превышать 10% цены договора. Общая сумма неустойки не может превышать цену договора для обеих сторон. Санкции не освобождают стороны от выполнения обязательств. Срок рассмотрения претензии: 10 рабочих дней Способы направления претензий: нарочным, заказным письмом, факсом, электронной почтой Разрешение споров: переговоры с оформлением дополнительного соглашения или через Арбитражный суд Пермского края Экспертиза: может быть назначена для решения спорных вопросов по недостаткам работы, расходы на которую несет Подрядчик, за исключением определенных случаев Досудебное урегулирование: обязательно перед обращением в суд Срок действия договора: да Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 года. Обязательства, не выполненные к моменту окончания срока действия, сохраняются до их полного исполнения. Прекращение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения, совершенные в период действия договора. - Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. - Расторжение договора возможно по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа. - Заказчик может отказаться от договора в одностороннем порядке при неисполнении обязательств Подрядчиком. - При расторжении по соглашению сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ. - Расторжение договора должно быть оформлено в письменной форме. - Дополнения и изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме. Гарантия качества: да Гарантийный срок качества: 2 года Начало гарантии: с даты подписания акта приемки работ формы КС-2 Возможность устранения дефектов Подрядчиком: да Сроки устранения дефектов: согласованные с Заказчиком Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения: не применимо Возможность освобождения от ответственности: нет Продление сроков выполнения обязательств: нет Адреса сторон: да Банковские реквизиты сторон: да

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →