223-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327218 |
|---|---|
| Заказчик | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" г. Перми |
| Начальная цена | 238 203,90 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ремонт кровли и водосточной системы | 1.0 усл. ед | 238 203,90 ₽ | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно договору, Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли и водосточной системы в г. Пермь в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в установленные сроки и из указанного источника финансирования. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая НДС и возможные изменения в размере и сроках оплаты в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Заказчик обязуется производить оплату безналичным расчетом в течение 7 рабочих дней с момента приемки работ. Согласно условиям договора, оплата за выполненные работы производится в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего или последующего финансового года в зависимости от срока окончания работ в декабре, с учетом специфических правил для работ, завершающихся с 1 по 20 декабря и с 21 по 31 декабря. Согласно положениям документа, стороны назначают ответственных лиц для взаимодействия, Подрядчик обязан предоставить необходимые документы в течение 2 рабочих дней после завершения работ, а Заказчик должен провести экспертизу результатов работ и оформить приемку в установленные сроки. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты выполненной работы и либо принять их, либо направить мотивированный отказ, учитывая заключения экспертов и руководствуясь нормативными документами. Подрядчик обязан информировать Заказчика и контролирующую организацию о необходимости приемки работ и согласовывать порядок их выполнения с надзорными органами, а также обеспечивать общественный порядок на объекте. Подрядчик обязан устранять дефекты и недостатки в установленные сроки за свой счет, а в случае их не устранения в срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно, взыскивая расходы с Подрядчика. Заказчик имеет право на проверку качества работ и привлечение экспертов для экспертизы. Подрядчик обязан своевременно и качественно выполнить работы, предоставить результаты и документы в соответствии с Договором, а также устранить недостатки в течение 5 дней. Заказчик может отказаться от приемки работ, не соответствующих условиям Договора, и принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подрядчик обязан обеспечить качество работ и материалов, а также может привлекать субподрядчиков с соответствующими разрешениями. Обе стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ. За просрочку исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек, а за другие нарушения — штрафов. Согласно условиям договора, размер неустойки зависит от цены договора и варьируется от 1000 до 100000 рублей в зависимости от суммы договора. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств и рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, с учетом фактически выполненных работ. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исходя из цены договора и его этапов, с учетом начальной максимальной цены и предельных сумм штрафов. В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, а также условия освобождения от уплаты неустойки и ответственности за достоверность представленных документов. Согласно представленному фрагменту, в договоре установлены условия о штрафах для субподрядчиков, порядке списания неустоек, а также правила изменения договора, включая возможность корректировки размера и сроков оплаты в случае изменения бюджетных лимитов и запрет на замену исполнителя, за исключением определенных случаев. В случае реорганизации юридического лица, новый Исполнитель становится правопреемником, а новые Заказчики наследуют права и обязанности старых. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу с соблюдением предусмотренных процедур. Заказчик может односторонне отказаться от исполнения договора, при условии надлежащего уведомления Подрядчика и возможности устранения нарушений в течение десяти дней, за исключением случаев повторного нарушения, после чего договор считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления. Подрядчик может односторонне отказаться от исполнения договора в случае предоставления недостоверной информации о соответствии, при условии соблюдения предусмотренной процедуры уведомления Заказчика. Подрядчик обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения договора при устранении нарушений в течение десяти дней, а при расторжении договора стороны могут требовать возмещения фактически понесенного ущерба. Заказчик обязан следовать положениям о закупке при повторном заключении договора, а Подрядчик должен скорректировать объем и цену работ в новом договоре в соответствии с выполненной работой по расторгнутому. Споры между сторонами должны решаться путем переговоров с оформлением договоренностей в виде дополнительных соглашений. Согласно документу, споры между сторонами разрешаются в претензионном порядке с возможностью обращения в Арбитражный суд Пермского края. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом его окончание не влечет прекращение неисполненных обязательств. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней. В остальном стороны руководствуются законодательством РФ и обязуются сохранять конфиденциальность информации. Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сторон и содержит приложения, включая техническое задание и локальный сметный расчет, которые являются его неотъемлемой частью и размещены отдельно.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край