44-ФЗТоварПродукты питанияКемеровская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327208 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное Стационарное учреждение Социального Обслуживания "Мариинский Дом-Интернат Для Граждан, Имеющих Психические Расстройства" |
| Начальная цена | 28 632,00 ₽ |
| Регион | Кемеровская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Рыба трескообразная мороженая Вид разделки: Потрошеная обезглавленная Вид рыбы: Минтай Сорт рыбы: Не ниже первого Упаковка: Производителя с наличием маркировки | 100.0 кг | 286,32 ₽ | Рыба морская мороженая |
ДОГОВОР №на поставку продуктов питанияИКЗ 26 24 21 300 2810 421 3001001 0001 000 0000 244Мариинский муниципальный округг. Мариинск Право на экспертизу: нет данных 2. Права и обязанности Сторон - поручает Поставщику поставку товара согласно Договору; - осуществляет оплату в соответствии с разделом 4 Договора; - вправе требовать возмещения убытков за невыполнение условий Договора Поставщиком. - обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора; - самостоятельно приобретает необходимые материальные ресурсы; - исправляет недостатки товара по требованию Заказчика; - обеспечивает соответствие качества товара условиям Договора и отвечает за выявленные недостатки. Период оказания услуг с даты заключения Договора по 13 ноября 2026 года Возможность досрочного оказания услуги: нет Место поставки: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск. Сроки поставки с момента подписания Договора до 13 ноября 2026 года. Поставка осуществляется по заявке заказчика с 8:00 до 15:00 по местному времени. При поставке товара требуется предоставление документов, подтверждающих качество и безопасность товара согласно законодательству РФ. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем заказчика в день поставки. В процессе приемки проверяются правила перевозки, наличие транспортных и расчетных документов, целостность упаковки, соответствие количества и качества товара документам и условиям Договора. Товар передается заказчику по товарной накладной (УПД), где указывается наименование, количество мест, единиц, стоимость. Заказчик проводит экспертизу товара и делает отметку о соответствии требованиям Договора. В случае обнаружения несоответствий, заказчик может отказаться от приемки товара или принять его после устранения нарушений за счет поставщика. При обнаружении скрытых недостатков поставщик обязан заменить товар в течение 3 рабочих дней. - Цена Договора фиксирована и действует на весь срок его исполнения. - Возможность снижения цены по соглашению сторон без изменения условий Договора. - Цена Договора составляет ... руб. с учетом НДС ...% или без НДС. - В цену Договора включены стоимость товара, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, страхование, гарантии, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. - Оплата производится безналичным расчетом в рублях РФ после поставки и сборки товара в течение 10 рабочих дней. - Оплата осуществляется за счет бюджетных учреждений. - В документах (счет-фактура, товарная накладная УПД) указываются основания для платежа (номер и дата договора). - Срок ответа на споры: разрешение через переговоры и арбитражный суд Кемеровской области. - Ответственность за неисполнение обязательств: в соответствии с законодательством РФ. - Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком: начисляется с учетом ключевой ставки ЦБ РФ. - Штрафы за неисполнение обязательств: установлены правилами и не превышают цены договора. - Неустойка для Заказчика: аналогично условиям для Поставщика. - Возмещение убытков: при одностороннем расторжении договора. - Право на одностороннее расторжение: у Заказчика при неисполнении условий Поставщиком. - Восстановление убытков: обязательство стороны, нарушившей условия договора. Срок действия договора: да - Вступает в силу с момента заключения - Действует до 24 ноября 2026 года - Ответственность за нарушение сохраняется после окончания срока действия Условия освобождения от ответственности: да - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (например, пожара, военных действий), срок выполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. - Сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую сторону, предоставив подтверждающие документы. - Сроки выполнения обязательств корректируются и согласовываются сторонами. Возмещение убытков не требуется. Возможность расторжения контракта по основаниям: соглашение сторон, в судебном порядке, одностороннее расторжение Перечислить Возможность расторжения со стороны заказчика: да Возможность расторжения со стороны поставщика: да Срок ответа на предложение о расторжении по соглашению сторон: в течение 10 рабочих дней Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения: не применимо Возможность освобождения от ответственности: нет Продление сроков выполнения обязательств: нет Адреса места нахождения, банковские реквизиты
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Кемеровская область, Все закупки: Кемеровская область