Поставка запасных частей для ремонта автомобилей МБУ ЦОФМУ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

ДОГОВОРна поставку запасных частей для ремонта автомобилей МБУ ЦОФМУг. Красновишерск Предмет контракта: Поставка запасных частей для ремонта автомобилей МБУ ЦОФМУ. НДС включен в стоимость: нет Ставка НДС: не применимо (так как НДС не включен в стоимость) Способ оплаты: безналичный расчет Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо (аванс не предусмотрен) Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо для аванса Срок оплаты последующих этапов: не применимо для этапных платежей Срок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с момента подписания товарной-накладной или универсального передаточного документа Порядок и сроки приемки Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок гарантии качества: да Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания документа о приемке Ответственность за качество в течение гарантии при соблюдении условий хранения: да Расходы на замену/возврат товара ненадлежащего качества: на поставщике - Заказчик и Поставщик несут ответственность согласно законодательству РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. - За просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена уплата неустойки в виде пени, начисляемой за каждый день просрочки. - Фиксированные штрафы в зависимости от цены Договора: до 3 млн. руб. - 1000 руб., от 3 до 50 млн. руб. - 5000 руб., от 50 до 100 млн. руб. - 10000 руб., свыше 100 млн. руб. - 100000 руб. - Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется исходя из ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму исполненных обязательств. - Аналогично штрафам за неисполнение обязательств Заказчиком. - Общая сумма штрафов не может превышать цену Договора для обеих сторон. - Сторона освобождается от уплаты неустойки, если неисполнение обязательств произошло по непреодолимой причине или вине другой стороны. - Поставщик несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству РФ сведений в представленных документах. - Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по Договору. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые становятся частью договора с момента подписания. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа одной из сторон в соответствии с законодательством и установленным порядком. Заказчик может отказаться от договора в случае предоставления недостоверной информации о товаре, отказа поставщика от исполнения договора по причинам, не зависящим от заказчика, нарушения срока исполнения более чем на 15 дней, невыполнения требований по устранению нарушений более одного раза, несоответствия поставщика требованиям законодательства РФ или по основаниям ГК РФ. Поставщик может отказаться от договора в случае остановки поставки товара заказчиком на срок более месяца, невозможности дальнейшего финансирования договора заказчиком или по основаниям ГК РФ. Возможность урегулирования споров: да Способы урегулирования споров: переговоры, дополнительные соглашения, арбитражный суд Пермского края Возможность расторжения со стороны заказчика: ... Возможность расторжения со стороны поставщика: ... Срок ответа на претензию: в течение 14 рабочих дней Обеспечение исполнения контракта: нет Срок действия договора: с даты подписания до 31 декабря 2026 года; обязательства по оплате действуют до их исполнения. Окончание срока действия не прекращает неисполненные обязательства. Возможность освобождения от ответственности: да Срок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: 5 календарных дней Продление сроков выполнения обязательств: нет в тексте - Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не предусмотренных Договором. - Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора. - Информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть передана третьим лицам без согласия Сторон. - Договор заключен в печатном виде в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. - Договор включает приложение № 1 – Техническое задание, являющееся его неотъемлемой частью. Адреса и реквизиты сторон

Похожие закупки

• ПОСТАВКА ТОВАРА
  20 300,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции в МАУК «ДК «Искра»
  44 933,32 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Поставка запасных частей и смазочных материалов для дорожной техники учреждения
  33 258,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортного средства Toyota Alphard
  84 041,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• поставка товара
  15 900,50 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• приобретение канцтоваров
  5 046,76 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Поставка запасных частей и смазочных материалов для дорожной техники учреждения
  17 491,14 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Поставка морозильного ларя
  38 980,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Пермский край, Все закупки: Пермский край