44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323618 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" |
| Начальная цена | 396 947,45 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Содержание участка автомобильной дороги «Красновишерск-Вая-Вишерогорск» на 2026 г. | 1.0 шт | 396 947,45 ₽ | Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 26/40на выполнение работ по содержанию участка автомобильной дороги «Красновишерск-Вая-Вишерогорск»г. Красновишерск Предмет контракта: Работы по содержанию участка дороги "Красновишерск-Вая-Вишерогорск" - Исполнитель выполняет работы, Заказчик принимает и оплачивает. - Объем услуг, качество и порядок их оказания определены Техническим заданием (Приложение № 1). - Сроки выполнения работ: с 26 октября по 31 декабря 2026 года. - Место выполнения работ: согласно Техническому заданию. - Идентификационный код закупки: 263591901288359190100100010000000244. - Источник финансирования: бюджет Красновишерского муниципального округа Пермского края. Цена контракта: 100000 руб. (цифра примерная, в статье конкретное значение НДС включен в стоимость: нет Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо Способ оплаты: безналичный расчет Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо для контракта без аванса Срок оплаты последующих этапов: не применимо для контракта без этапности Срок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с даты подписания акта приемки Порядок и сроки приемки Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет - Заказчик: фиксированные суммы в зависимости от цены контракта - Исполнитель: проценты от цены контракта в зависимости от его стоимости - Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта для обеих сторон - Освобождение от уплаты неустойки возможно при наличии доказательств непреодолимой силы или вины другой стороны - Ответственность за достоверность документов несет Подрядчик - Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по контракту - Заказчик удерживает суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Исполнителю - Обязанности по перечислению сумм неустойки в бюджет возлагаются на Заказчика Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон в соответствии с законодательством. Изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся частью контракта с момента подписания сторонами. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством и статьей 95 Закона о контрактной системе. Заказчик может отказаться от контракта, если исполнитель не начинает работу вовремя, услуга оказывается слишком медленно, становится очевидно, что услуга будет оказана ненадлежащим образом, или не устраняет недостатки в установленный срок. Также отказ возможен по основаниям Гражданского кодекса РФ. Исполнитель может отказаться от контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств. Способы урегулирования споров: переговоры и дополнительные соглашения Урегулирование споров в претензионном порядке: письменная претензия и ответ в течение 14 дней Разрешение споров через суд: Арбитражный суд Пермского края Срок действия контракта: да - Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2026 года. - В части оплаты контракт действует до полного исполнения обязательств сторонами. - Окончание срока действия контракта не прекращает невыполненные обязательства сторон. Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы. 9.2. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 календарных дней уведомить другую сторону о случившемся, указав причины и предоставив подтверждающие документы. Возможность освобождения от ответственности: нет Продление сроков выполнения обязательств: нет Наименование статьи
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край