44-ФЗУслугаПроектирование и изысканияЯмало-Ненецкий АОПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323525 |
|---|---|
| Заказчик | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САЛЕХАРДА |
| Начальная цена | 70 000,00 ₽ |
| Регион | Ямало-Ненецкий АО |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги в области кадастровой деятельности | 1.0 усл. ед | 70 000,00 ₽ | Услуги в области кадастровой деятельности |
Предмет контракта: выполнение кадастровых работ Предмет контракта: кадастровые работы Обязанности сторон: Заказчик поручает, Исполнитель выполняет Цель работы: уточнение объектов капитального строительства Требования к работе: указаны в Техническом задании (Приложение № 1) Результат работы: передача технических планов объектов в форматах XML и PDF Сроки выполнения работ: да Срок выполнения работ начинается с даты заключения контракта и заканчивается не позднее 27 ноября 2026 года. Цена контракта: да - Указана итоговая стоимость контракта с учетом НДС - В цену включены работы по ТЗ, прочие затраты, налоги и сборы - Цена контракта фиксирована на весь срок его исполнения согласно законодательству РФ - Источник финансирования: бюджет города Салехарда, муниципальная программа "Основные направления градостроительной политики" на 2022-2026 годы. - Оплата работ: безналичный расчет после выполнения всего объема работ, в течение 10 рабочих дней с даты приемки, аванс не предоставляется. - Недостатки в работах: не оплачиваются до устранения, дополнительная оплата не требуется. - Валюта платежа: российские рубли. - Налоги и сборы: сумма платежа уменьшается на размер налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты РФ. - Осуществлять контроль за ходом работ и их качеством. - Заявлять о выявленных отступлениях от условий Контракта. - Оплачивать выполненные работы в соответствии с Контрактом. - Выполнять работы в установленные сроки и с надлежащим качеством. - Предупреждать Заказчика о возможных проблемах с выполнением работ. - Устранять недостатки в работе и выполнять указания Заказчика. - Предоставлять отчеты и документацию по запросу Заказчика. - Вести работы с квалифицированными специалистами. - Выполнять дополнительные обязанности, предусмотренные законом и Контрактом. - Возмещать убытки и защищать Заказчика от претензий. - Приемка работ осуществляется в установленные сроки и оформляется документом о приемке. - Исполнитель направляет Заказчику результаты работ и документ о приемке. - Заказчик рассматривает и подписывает документ о приемке или направляет отказ с указанием причин. - Исполнитель устраняет недостатки в работе за свой счет. - Стороны обязаны уведомлять друг друга о приостановлении или продолжении работ при выявлении отрицательного результата или нецелесообразности. - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. - За просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы и пени. - Общая сумма штрафов не может превышать цену Контракта. - Сторона освобождается от уплаты неустойки при наличии непреодолимой силы или вины другой стороны. - Разногласия по неустойке разрешаются в соответствии с законодательством РФ. - Заказчик может удержать штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за работы. - Исполнитель несет материальную ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Требуется официальное подтверждение этих обстоятельств. Сторона, неспособная выполнить обязательства, должна уведомить другую сторону в течение 3 дней. Несвоевременное уведомление лишает права на освобождение от обязательств. Срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий. Если обстоятельства длятся более месяца, стороны обсуждают меры для продолжения работ. При невозможности достижения согласия в течение двух месяцев, любая сторона может потребовать расторжения контракта с последующим взаиморасчетом. Гарантийные обязательства Исполнитель обязуется вносить изменения в межевой при приостановлении или отказе в государственном кадастровом учете. Исполнитель хранит результаты работ и необходимые данные для Заказчика. Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня подписания документа о приемке работ. Спорные вопросы и расторжение Контракта Споры по контракту решаются путем переговоров или в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа в соответствии с законодательством РФ. Дата начала действия контракта: с даты подписания Действие контракта: до 21 декабря 2026 года Форма подписания контракта: электронная с использованием электронных цифровых подписей Изменение условий контракта: не допускается, за исключением согласованных изменений по статье 95 ФЗ № 44-ФЗ Действительность изменений: требуется оформление и подписание сторонами Подтверждение соответствия исполнителя: требованиям ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44-ФЗ Применение законодательства: нормы РФ в случае Приложения контракта: являются частью контракта, включая Техническое задание (Приложение № 1) Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения: не применимо Возможность освобождения от ответственности: нет Продление сроков выполнения обязательств: нет
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Проектирование и изыскания, Проектирование и изыскания — Ямало-Ненецкий АО, Все закупки: Ямало-Ненецкий АО