Поставка активных акустических систем DS Proaudio CX 112A

Положение о закупках организацииТоварСпорт, отдых, культураПсковская областьПортал поставщиков

Что закупают

Описание

ДОГОВОР № ______г. Псков Предмет контракта: поставка звукового оборудования для федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Заказчик поручает Поставщику поставку и передачу звукового оборудования согласно Спецификации Товара и раздела 4 Договора. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с требованиями Договора и действующими нормативами. Товар должен быть новым и свободным от притязаний третьих лиц. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара, а маркировка – содержать необходимую информацию. Поставка осуществляется по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при передаче. Риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику в момент передачи. Приемка Товара включает проверку количества в день приемки и качества в течение 5 рабочих дней. НДС включен в стоимость: да Цена единицы товара/работ/услуг: определяется в Спецификации Товара Способ оплаты: безналичный расчет Валюта оплаты: российские рубли Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо Срок оплаты последующих этапов: не применимо Срок оплаты товара/работ/услуг: 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке Увеличение/уменьшение цены контракта и дополнительные расходы, такие как упаковка, маркировка, страхование и т.д., включены в общую цену договора. Оплата производится после предоставления всех необходимых документов для приемки и оплаты, а также в случае их непредставления или представления с нарушениями, оплата задерживается до устранения недостатков. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания средств со счета Заказчика. - Досрочно принять и оплатить товар. - Привлекать экспертов для проверки качества товара. - Требовать возмещения неустойки и убытков по вине Поставщика. - Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями договора. - Оплатить поставленный и принятый товар в соответствии с договором. - Поставить товар в сроки, предусмотренные договором. - Представить все необходимые документы, подтверждающие качество товара. - Передать товары надлежащего качества, в соответствии с Спецификацией. - Произвести замену товара ненадлежащего качества по требованию Заказчика. - Осуществить первичную сборку и установку товара, провести пусконаладочные работы и обучить персонал. - Предоставить гарантию завода-изготовителя на товар и бесплатно выполнять гарантийные обязательства в течение 12 месяцев. - Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств. - Передать Заказчику необходимые документы при передаче товара. - Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. - Требовать приемки и оплаты товара в соответствии с договором. - Досрочно поставить товар по согласованию с Заказчиком. Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок исполнения обязательств по поставке Товара: не более 10 рабочих дней с даты заключения договора Передача Товара оформляется УПД или товарной накладной (ТОРГ-12) Дата поставки Товара - дата подписания Заказчиком документа о приёмке/передаче Товара Досрочная поставка возможна по согласованию с Заказчиком, при этом Заказчик обязуется принять Товар и подписать документ о приёмке в соответствии с Договором. Возможность привлечение субпоставщиков: нет данных Наличие у поставщика декларации о происхождении товара: нет данных Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора регулируется ГК РФ. В случае просрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки в размере 1/3000 от ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму фактически выполненных обязательств. Аналогичные условия распространяются и на Заказчика в случае его просрочки исполнения обязательств. Штрафы могут быть установлены в виде фиксированной суммы или процента от цены договора и начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без учета просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств и результаты поставки в установленные сроки. Заказчик обязан принять товар, работу или услугу. Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств не должны превышать цену договора. Срок ответа на предложение о расторжении: не применимо Возможность разрешения споров через переговоры: да Срок ответа на претензию: 5 рабочих дней Способы разрешения споров: переговоры, арбитражный суд Обязательное условие для ответа на претензию: письменная форма Указание в претензии: нарушений, их стоимостная оценка, необходимые действия для устранения нарушений Обеспечение исполнения контракта: нет Расторжение договора может быть осуществлено по соглашению сторон, в соответствии с ГК РФ или по решению суда. Письменное соглашение сторон возможно при наступлении условий, делающих дальнейшее исполнение договора невозможным или нецелесообразным. В случае расторжения по соглашению, Поставщик возвращает Заказчику перечисленные средства, а Заказчик компенсирует Поставщику расходы за фактически выполненную работу. Требование о расторжении может быть направлено в суд, если Сторона не получила ответа на предложение о расторжении в течение 10 дней или получила отказ. Заказчик может отказаться от договора односторонне при наличии оснований, предусмотренных ГК РФ, проведя экспертизу товара. Решение об одностороннем отказе должно быть направлено Поставщику в течение трех рабочих дней с датой принятия решения. Договор считается расторгнутым через 10 дней после надлежащего уведомления. Поставщик также может принять решение об одностороннем отказе в случае неоднократного неисполнения Заказчиком обязательств по оплате. В случае устранения нарушений в течение 10 дней после уведомления, Сторона может отменить решение об отказе. При расторжении договора по одностороннему отказу, Сторона может потребовать возмещения фактически понесенного ущерба. Срок действия договора: да Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.11.2026 года. Ответственность после окончания срока действия: да Не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств после окончания срока действия договора. - Изменение условий Договора возможно по соглашению сторон в определенных случаях. - Разрешено снижение цены без изменения количества товара, объема работы или услуги и качества. - Увеличение или уменьшение количества товара/услуг допускается в пределах 10% и 20% соответственно, с корректировкой цены. - Замена поставщика не допускается, за исключением случаев правопреемства. - Разрешена поставка товара с улучшенными характеристиками по согласованию сторон. - Изменения в Договор вносятся в письменной форме и подлежат подписанию обеими сторонами. - Запрет на выплату денежных средств или ценностей для получения неправомерных преимуществ. - Запрет на действия, квалифицируемые как дача/получение взятки или коммерческий подкуп. - Обязанность уведомления о подозрениях в нарушениях. - Право на приостановление исполнения обязательств до подтверждения - Возможность одностороннего расторжения договора при нарушении антикоррупционных обязательств. - Требование возмещения ущерба при расторжении договора по инициативе одной из сторон. - Договор в электронной форме, с возможностью изготовления бумажных копий. - Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. - К договору прилагается Спецификация Товара. - Стороны обязаны уведомлять друг друга о изменениях своих реквизитов в течение 5 рабочих дней. - Перемена Поставщика допускается только в случае его правопреемства. - При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику. - Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению договора. - Передача прав и обязанностей по договору третьим лицам без согласия сторон запрещена. - Поставщик обязан предоставлять Заказчику копии договоров с соисполнителями по запросу. - Уведомления по договору направляются электронной почтой или факсимильной связью, с возможностью отправки заказной почтой или курьером. Неотъемлемой частью договора являются: приложение №1 (Спецификация юридических адресов, банковских реквизитов и подписей Сторон).

Похожие закупки

• Приобретение наградной продукции для мероприятий (кубки, медали)
  138 465,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Псковская область
• Оказание услуг по предоставлению проживания официальных лиц и делегаций
  490 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Псковская область
• Оказание услуг по предоставлению проживания официальных лиц и делегаций
  490 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Псковская область
• Оборудование для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту
  469 110,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Псковская область
• На выполнение работ по благоустройству общественной территории ТОС «Парковый» ( поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, урны, скамьи
  377 740,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Псковская область

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Псковская область, Все закупки: Псковская область