Выполнение работ по утилизации остановочных павильонов

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно муниципальному контракту № от "___"2026 года, муниципальное казенное учреждение "Гортранс" и подрядчик обязуются выполнить работы по демонтажу и утилизации остановочных павильонов в городе Пермь, с определением объема работ и требований к качеству в соответствии с техническим заданием. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает выполнение работ по демонтажу и утилизации остановочных павильонов с 27 октября по 15 декабря 2026 года, финансируемых из бюджета города Перми, с определением объема работ на основе заявок и учетом их стоимости в рамках максимального значения цены контракта в 450000 рублей. Согласно условиям контракта, цена за выполненные работы не должна превышать максимального значения цены контракта и включает все расходы подрядчика, а также дополнительные платежи. Цена контракта фиксирована, за исключением случаев изменения объема работ в пределах 10% и в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Оплата производится безналичным расчетом на счет подрядчика. Согласно условиям контракта, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о смене реквизитов для оплаты, иначе риски, связанные с оплатой на устаревший счет, несет Подрядчик. Оплата производится в рублях РФ в течение 7 рабочих дней после подписания акта приемки работ, аванс не предусмотрен, и датой исполнения обязательств считается дата списания средств со счета Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик обязуется контролировать качество и объемы выполненных работ по демонтажу и утилизации остановочных павильонов, а Подрядчик — предоставлять информацию о ходе работ и устранять выявленные недостатки в установленные сроки. Согласно условиям Контракта, работы по демонтажу и утилизации остановочных павильонов принимаются после устранения выявленных недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком. Заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ в течение 5 рабочих дней, а в случае выявления нарушений требований Контракта, Подрядчик должен их устранить за свой счет. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по контракту, включая устранение выявленных недостатков, осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, а также проводить проверки без вмешательства в деятельность Подрядчика. В случае несоответствия работ условиям контракта, они считаются не выполненными. Заказчик имеет право на устранение недостатков выполненных работ в гарантийный срок, запрашивать у Подрядчика информацию о выполнении обязательств, привлекать экспертов для экспертизы работ, отказаться от приемки работ с неустранимыми недостатками, принять решение об одностороннем отказе от контракта и временно прекратить работы при необходимости. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить работы по демонтажу и утилизации остановочных павильонов в установленные сроки и качественно, а также обеспечить восстановление нарушенного благоустройства. Заказчик обязуется принять выполненные работы, оплатить их в соответствии с контрактом и в случае необходимости уплатить неустойки, а также выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и контрактом. Подрядчик имеет право требовать своевременной приемки и оплаты работ, а также может запросить уточнения и содействие от заказчика и досрочно исполнить обязательства с его согласия. Подрядчик обязуется соблюдать порядок приемки работ, предоставлять документы и информацию по запросу Заказчика, своевременно уведомлять о изменениях своих реквизитов, устранять выявленные недостатки в течение 20 рабочих дней и незамедлительно информировать Заказчика о происшествиях на объекте. Подрядчик обязуется провести демонтаж и утилизацию остановочных павильонов, восстановить благоустройство и обеспечить качество работ в соответствии с нормативными требованиями, предоставляя гарантию на выполненные работы и конструктивные элементы. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на результаты работы составляет 24 месяца и продлевается на время устранения недостатков, обнаруженных в период гарантии. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 20 рабочих дней безвозмездно. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и условиями контракта, включая возмещение убытков и уплату неустоек за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям Контракта, за просрочку исполнения обязательств Подрядчиком предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенная на сумму фактически выполненных работ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением просрочки, установлен штраф в размере 10% цены Контракта. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами контракта, предусмотрены штрафы и пени, при этом за неисполнение обязательств Подрядчиком или Заказчиком, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, установлен штраф в размере 1000 рублей за каждый факт нарушения. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств Заказчиком в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Начисление неустоек не освобождает стороны от исполнения контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за неисполнение обязательств не может превышать цену контракта, а в случае одностороннего отказа от исполнения контракта сторона может потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Стороны освобождаются от уплаты неустоек при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, обстоятельства непреодолимой силы могут отодвигать сроки исполнения обязательств, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд Пермского края. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, при этом ответственность сторон сохраняется после окончания срока действия договора до полного исполнения обязательств. Контракт предусматривает невозможность изменения его условий в период исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 9.4-9.7, а также регламентирует порядок передачи прав и обязанностей сторон, изменения реквизитов и условий расторжения контракта. Согласно условиям контракта, информация, полученная в ходе его исполнения, является конфиденциальной и не может быть раскрыта третьим лицам без согласия сторон. Подрядчик обязан обеспечить возможность проверок контролирующими органами и в случае выявления нарушений вернуть излишне полученные средства. Контракт включает приложения и подписан усиленными электронными подписями сторон. Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу, передислокации и утилизации остановочных павильонов в период с 27 октября по 15 декабря 2026 года, соблюдая технику безопасности и требования благоустройства города Перми, а также обеспечивая восстановление покрытия после демонтажа. Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу и утилизации остановочных павильонов в городе Перми, с соблюдением мер безопасности и норм законодательства, и передать Заказчику чеки от утилизации, а также перечислить полученные средства по указанным реквизитам. Подрядчик обязуется очистить место демонтажа от мусора, провести утилизацию остановочных павильонов и сдать металлические отходы в пункт приема лома, а полученные от утилизации средства перечислить в бюджет города Перми по указанным реквизитам, предоставив подтверждающие документы Заказчику.

Похожие закупки

• Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Мазунино
  598 961,45 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Ремонт участка автомобильной дороги в д.Выползово
  598 961,45 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• оказание услуг по очистке кровли зданий МАУК «ДК «Искра» от снега, наледи и сосулек
  50,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Ремонт водопровода по ул.Механизаторов п.Ильинский
  212 061,55 ₽ заявки до 22.10.2026, Пермский край
• Поставка брезентовой ветрозащитной завесы для ворот ремонтно-механических мастерских
  11 164,33 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей и выполнение столярных работ
  599 999,95 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Аварийный ремонт канализации в общежитии по адресу: с. Тохтуева, ул. Студенческая, 2
  38 342,39 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортного средства HAVAL F7
  90 021,12 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край