МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF275dw

44-ФЗУслугаМебель, техника, канцтоварыНижегородская областьПортал поставщиков

Реестровый номер	10320849
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ"
Начальная цена	35 999,33 ₽
Регион	Нижегородская область
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	16.10.2026
Приём заявок до	16.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF275dw	1.0 шт	35 999,33 ₽	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

Описание

ДОГОВОР № на поставку Предмет контракта: Передача товара от Поставщика к Заказчику согласно спецификации (Приложение №1). Заказчик обязуется принять и оплатить товар по указанной цене за единицу и в количестве, определенном в спецификации. НДС включен в стоимость: да Способ оплаты: безналичный расчет Валюта оплаты: руб. Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо Срок оплаты последующих этапов: не применимо Срок оплаты товара/работ/услуг: 7 рабочих дней с даты получения товара и подписания товарной накладной Качество и упаковка товара Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: 3 рабочих дня - Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком согласно договору. - Требовать предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств. - Запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств Поставщиком. - Требовать компенсацию за нарушение обязательств Поставщиком. - Обеспечить приемку товара согласно условиям договора. - Своевременно оплатить товар. - Сообщать о недостатках товара в установленные сроки. - Выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором. - Требовать своевременной приемки и оплаты товаров согласно условиям договора. - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товаров. - Своевременно и качественно поставлять товар согласно условиям договора. - Предоставлять документы, подтверждающие качество и страну происхождения товара. - Сообщать Заказчику об изменении расчетного счета в течение одного рабочего дня. - Уведомлять Заказчика об изменении фактического местонахождения или почтового адреса в течение пяти дней. - Выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором. Порядок разрешения споров: переговоры и претензионный порядок. Форма претензии: письменная. Содержание претензии: перечисление нарушений и их стоимостная оценка. Срок рассмотрения претензий: до 7 рабочих дней. Способы переписки: письмо, телеграмма, телекс, факс, электронное сообщение. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд. Вступление договора в силу: с момента подписания сторонами Ответственность после окончания срока: сохраняется за нарушения Изменения договора: требуют письменного оформления Расторжение договора заказчиком: да, в случае отказа поставщика или нарушения срока поставки Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения: не применимо

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →