Выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером № 59:01:4311465:19

223-ФЗУслугаНедвижимость и арендаПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

ПРОЕКТ Предмет контракта: выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером № 59:01:4311465:19. Предмет договора: выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером № 59:01:4311465:19. Обязанности сторон: Подрядчик выполняет работы, Заказчик принимает и оплачивает их. Условия выполнения работ: Объем и требования к качеству определены в Техническом задании и приложениях к договору. Сроки работ: Начало работ с даты заключения договора, окончание через 60 календарных дней. Место выполнения работ: Указывается в Техническом задании. Цена договора: указать сумму с копейками и процент НДС Уменьшение суммы на налоги: да/нет Цена единицы работы включает все расходы Подрядчика: да Аванс: нет Способ оплаты: безналичный расчет Срок оплаты: не более 7 рабочих дней с даты приемки работы Дата приемки работы: подписание документа о приемке День исполнения обязательств Заказчика: день списания средств со счета Заказчика Источник финансирования: приносящая доход деятельность Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: в течение 10 рабочих дней Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: информация - вправе требовать надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком; - требовать устранения недостатков в работе; - проверять ход и качество работ; - привлекать экспертов для проверки работы; - отказаться от приемки работ, не соответствующих условиям Договора; - отказаться от Договора по основаниям ГК РФ; - обязан обеспечить приемку и оплату работ в установленные сроки; - требовать неустоек за нарушение условий Договора; - провести экспертизу работ на соответствие Договору. - вправе требовать своевременной приемки и оплаты работ; - вправе отказаться от Договора по основаниям ГК РФ; - обязан своевременно и качественно выполнить работы; - предоставить Заказчику результаты работ и документы; - устранить недостатки в работе в течение 3 рабочих дней; - предоставить информацию о ходе работ и сложностях; - уведомить Заказчика об изменении своих реквизитов; - устранить недостатки в работе в гарантийный срок; - обладать необходимыми разрешениями для выполнения работ; - соблюдать требования законодательства в области кадастровых отношений; - не разглашать конфиденциальную информацию. Гарантия качества: да Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Ответственность сторон за неисполнение обязательств: да - Заказчик и Подрядчик отвечают в соответствии с законодательством РФ. - За просрочку исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик может потребовать неустойку. - Размер пени за просрочку Заказчика: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы. - Штраф за неисполнение обязательств Заказчиком: 1 000,00 рублей за каждый факт. - За просрочку исполнения обязательств Подрядчиком Заказчик требует неустойку. - Пеня за просрочку Подрядчиком: 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора за вычетом выполненных работ. - Штраф за неисполнение обязательств Подрядчиком: 1 000,00 рублей за каждый факт. - Уплата неустоек не освобождает Подрядчика от обязательств. - Заказчик может удержать неуплаченные штрафы из суммы оплаты Подрядчику. Изменение договора возможно по соглашению сторон при его исполнении. Перемена подрядчика не допускается, за исключением случаев правопреемства. Права и обязанности заказчика переходят к новому заказчику при перемене. Подрядчик обязан уведомить заказчика об изменении своих реквизитов в течение 3 рабочих дней. Обеспечение исполнения контракта: нет Размер обеспечения: не применимо Статья 9 Порядок расторжения договора Обеспечение исполнения контракта: нет указывается, так как в тексте нет упоминания об обеспечении исполнения контракта. Размер обеспечения: не применимо, так как статья касается порядка расторжения договора, а не обеспечения его исполнения. Выход Статья 9 Порядок расторжения договора Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик и Подрядчик имеют право на односторонний отказ от исполнения договора при соблюдении определенных условий и процедур уведомления. Решение об одностороннем отказе вступает в силу через десять дней после надлежащего уведомления другой стороны. Возмещение ущерба возможно в случае расторжения договора по одностороннему отказу. Возможность урегулирования споров через переговоры и привлечение медиатора: да Срок ответа на претензию: 14 рабочих дней Разрешение споров в Арбитражном суде Пермского края: да Срок действия договора: да - Вступает в силу с момента подписания сторон - Действует до 31 декабря 2026 года - Окончание срока действия не прекращает неисполненные обязательства сторон Срок действия освобождения от ответственности: да - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. - Сторона, столкнувшаяся с такими обстоятельствами, обязана в течение 5 календарных дней уведомить другую сторону о случившемся и предоставить соответствующие документы. - Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено договором. - Обязанность сохранения конфиденциальности информации. - Информация, полученная в ходе исполнения договора, предназначена исключительно для сторон. - При изменении или отмене документов, указанных в договоре, применяются соответствующие заменяющие или не затрагивающие отмену положения. - Подрядчик привлекает субподрядчиков и осуществляет закупку товаров в приоритетном порядке у лиц, зарегистрированных в Пермском крае. - Указан ответственное должностное лицо Заказчика. - Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. - Подрядчик гарантирует соответствие требованиям к участникам закупки и уведомляет Заказчика о несоответствии. - Подрядчик дает согласие на обработку своих персональных данных для заключения и исполнения договора. - Документы могут обмениваться в бумажной или электронной форме с использованием ЭДО. - Договор включает приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, в том числе Техническое задание (Приложение № 1). Неотъемлемой частью договора являются: приложение №1, приложение №2 - Адреса и реквизиты сторон договора закреплены в приложениях №1 и №2.

Похожие закупки

• -Земельный участок площадью 1 002 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, кадастровый номер 59:32:5222301:960
  90 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• квартира площадью 56,5 кв.м, расположенной по адресу: Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, улица Овчинникова, дом 29б, квартира 53, кадастровый
  5 711 400,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Пермский край
• Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости земельных участков, право требования возмещения убытков, причиняемых при изъятии земельных участков, подл
  47 666,63 ₽ заявки до 24.09.2026, Пермский край
• Договор купли-продажи земельного участка
  — заявки до 15.10.2026, Пермский край
• Земельный участок
  — заявки до 15.10.2027, Пермский край
• Приобретение жилого помещения (вторичный рынок) в многоквартирном жилом доме на территории г. Пермь Пермского края для предоставления по договору социального на
  2 280 472,50 ₽ заявки до 24.09.2026, Пермский край
• Право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, м.о. Краснокамский, г. Краснокамск, пр-кт Ма
  1 327 024,96 ₽ заявки до 30.09.2026, Пермский край
• Оказание услуг по проведению оценки по определению рыночной стоимости аренды 1 кв. м. объекта недвижимого имущества
  7 500,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Пермский край, Все закупки: Пермский край