Кабель DMX, Anzhee DMX-Cab PRO [100m]

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки кабеля для ГБОУ Школа № 1514', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик заключили соглашение о поставке кабеля для нужд школы, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, приемка документов в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет электронный Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, УАИС «Бюджетный учет» используется для обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком, включая подписание электронных документов УКЭП и направление их через АИС «Портал поставщиков».\n В случае необходимости устранения недостатков или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставленных товаров условиям Контракта.\n В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Контрактом и рассматривать вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным параметрам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки оборудования за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность и качество товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, товар должен соответствовать определенным требованиям, а Поставщик несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исчисляемые в процентах от цены контракта или в фиксированной сумме в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Освобождение от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невыборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется определенным требованиям закона.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 29 рабочих дней, а его изменения и дополнения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно, а также посредством факсимильной связи и электронной почты.\n В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день фактического получения, а при использовании факсимильной связи и электронной почты — в день отправки.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Идентификация сторон договора', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы «Школа № 1514» и неизвестным поставщиком, с указанием их реквизитов и контактной информации.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик ГБОУ Школа № 1514 и поставщик Н.А.\n Довбенко согласовали поставку одного кабеля DMX модели Anzhee DMX-Cab PRO длиной 100 метров по цене 20300 рублей за штуку (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвест
  109 660 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225928_Кольцо 1Т17СБ
  3 275 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме 1 этапа по титулу: «Сооружение административного здания для ра
  1 581 713 490,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка транкового шлюза, абонентского VoIP-шлюза и абонентского кабеля
  332 213,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• право заключения договоров на поставку вакуумных выключателей и реклоузеров в аварийный запас филиалов ПАО Россети - МЭС (Лот 2.8)
  19 356 976,61 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• 225965_Поставка выключателей автоматических для ООО«БГК»
  3 524 073,74 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва