ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров для школы', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта тверда и не изменяется в процессе исполнения, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к документированию, возможность отказа от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а также порядок проведения экспертизы поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через электронные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после окончания контракта, а также обязанности и права сторон в случае обнаружения недостатков или несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров надлежащего качества, количества и ассортимента, а также своевременно предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие условиям контракта.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения дефектов в рамках продленного гарантийного срока.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия о неустойках и ответственности', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия ответственности за просрочку исполнения обязательств, порядок возврата излишне уплаченных средств, а также правила расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или несоблюдения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Отказ от приемки и оплаты товаров Заказчиком', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление срока исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров по контракту, стороны обязаны приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 октября 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией через АИС «Портал поставщиков», а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице и его контактных данных', 'summary': 'Школа № 2036 города Москвы предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию и реквизиты, включая ИНН и КПП, а также указывает свой ОГРН и банковские реквизиты.'}, {'title': 'Характеристики моющего средства для пола', 'summary': 'Средство для мойки пола и стен с дезинфекцией и антимикробным эффектом, упакованное в канистру объемом 5 литров, предназначено для использования в профессиональной химии щелочного типа, имеет низкую степень пенности и срок годности 24 месяца.'}, {'title': 'Заголовок: Закупка бытовой химии и дезинфицирующих средств', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "ИНТЕХПРОМ НК" предлагает универсальную соду "Выгодная уборка" и средство дезинфицирующее "АБСОЛЮСЕПТ ОП" для различных бытовых и медицинских целей, а также соль для посудомоечных машин от компании SYNERGETIC.'}, {'title': 'Состав и характеристики жидкого мыла "Ника С"', 'summary': 'Суммаризация: Представлены различные средства для использования в посудомоечных машинах и гигиенические продукты, включая соль для смягчения воды, таблетки для мытья посуды, жидкое детское мыло и хозяйственное мыло с антибактериальным компонентом.'}, {'title': 'Спецификация товаров для уборки и чистки', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, акционерное общество Нижегородский масляно-жировой комбинат заключило контракт на поставку различных средств для ухода за сантехникой и чистоты, включая хозяйственное мыло, гель для сантехники Grass WC-Gel и кислотное средство для чистки сантехники Grass Gloss Professional.\n Указаны цены, количество в транспортных коробах и другие характеристики товаров.'}, {'title': 'Перечень товаров с характеристиками и ценами', 'summary': 'Суммаризация: В таблице представлены характеристики и цены на два вида чистящих средств: универсальное средство для кухонных поверхностей "Пемолюкс сода 5" и средство для мытья стекол и зеркал с антибактериальным эффектом "Synergetic", включая количество заказанных единиц и итоговую сумму с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора на выполнение работ по уборке строительного мусора с территории охранной зоны КВЛ 220кВ Дорохово-Слобода филиала ПАО "Россети" - Моско
  121 882 880,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению персонала для комплексного обслуживания зрителей (посетителей) на мероприятиях, проводимых в Государственном бюджетном учрежден
  6 183 630,31 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровель
  48 757 100,76 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению списанных основных средств для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
  300 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Изготовление и поставка ситибордов для нужд ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
  6 583 333,35 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка ограждения для мусорных площадок в рамках проведения работ по благоустройству района Щербинка
  729 876,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка дезинфекционного средства для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
  93 250 500,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке внутренних помещений (Волоколамское ш., д. 95А)
  7 817 002,56 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва