Поставка комплектующих для сплит - системы

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'ДОГОВОР № ___на поставку комплектующих для сплит - системыИКЗ 262421801111042180100100470000000244г. Новокузнецк'}, {'title': 'Статья 1 Предмет договора', 'summary': 'Предмет: Поставка комплектующих для сплит-системы\n- Поставщик обязуется поставлять комплектующие согласно Спецификации (Приложение № 1).\n- Заказчик обязуется принимать товар и производить оплату.\n- Поставка осуществляется в течение 30 дней с даты заключения договора по заявке Заказчика.\n- Доставка производится по адресу: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Олимпийская, 17.'}, {'title': 'Статья 2 Цена договора и сроки оплаты поставленного товара', 'summary': 'НДС включен в стоимость: да\nЦена единицы товара/работ/услуг\nСпособ оплаты: безналичный расчет\nВалюта оплаты: рубли Российской Федерации\n\nРазмер авансового платежа от цены контракта: не применимо\nСрок оплаты авансового платежа: не применимо\nСрок оплаты 1 этапа: 100% оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты получения и подписания Заказчиком документа о приемке Товара\nСрок оплаты последующих этапов: не применимо\nСрок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с даты получения документа о приемке'}, {'title': 'Статья 3 Качество, комплектность товара', 'summary': ' Качество, комплектность Товара'}, {'title': 'Статья 4 Условия поставки и порядок приемкитовара', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет\nСрок рассмотрения документов и осуществление приемки: до 20 рабочих дней'}, {'title': 'Статья 5 Права и обязанности сторон', 'summary': 'Возможность привлечение субпоставщиков: нет\n\n\n- Вправе требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком и устранения недостатков.\n- Вправе требовать предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств.\n- Вправе привлекать экспертов для участия в приеме товара.\n- Вправе контролировать ход поставки и проверять соответствие товара условиям договора.\n- Вправе требовать устранения недостатков товара.\n- Вправе определять лиц, участвующих в контроле за поставкой.\n- Вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям договора.\n- Обязан организовать прием товара и произвести оплату в соответствии с договором.\n- Обязан принять решение об одностороннем отказе от договора в определенных случаях.\n\n- Вправе требовать своевременного подписания товарной накладной или УПД.\n- Вправе требовать своевременной оплаты принятого товара.\n- Обязан обеспечить поставку товара в соответствии с обязательствами, качества и безопасности.\n- Обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу заказчика.\n- Обязан устранять недостатки поставленного товара за свой счет.'}, {'title': 'Статья 6 Ответственность сторон', 'summary': '- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.\n- За просрочку исполнения обязательств Заказчиком и ненадлежащее исполнение предусмотрены неустойки.\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы.\n- Штрафы за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств составляют 1000 рублей за каждый факт нарушения.\n- Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n- За просрочку исполнения обязательств Поставщиком также предусмотрены неустойки.\n- Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1000 рублей.\n- Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком рассчитывается исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора.\n- Сторона освобождается от уплаты неустойки при наличии непреодолимой силы или вины другой стороны.\n- Расходы на дополнительную проверку качества Товара оплачивает Поставщик при выявлении отклонений.\n- Споры между сторонами решаются в претензионном порядке в течение 10 рабочих дней, а при невозможности – в Арбитражном суде Кемеровской области.\n- Заказчик может удерживать суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику.\n- Применение неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Статья 7 Форс-мажорные обстоятельства', 'summary': 'Сроки выполнения обязательств могут быть продлены в случае форс-мажора: пожара, военных действий и других непредвиденных обстоятельств, влияющих на выполнение договора. Сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую сторону, предоставив подтверждающие документы. Сроки выполнения продлеваются на время действия форс-мажора и согласовываются сторонами. Воспроизводство убытков невозможно.'}, {'title': 'Статья 8 Порядок рассмотрения споров', 'summary': 'Порядок разрешения споров: переговоры\nОбязательный претензионный досудебный порядок: да\nСрок ответа на претензию: 10 рабочих дней\nУсловия для обращения в суд: отклонение претензии\nТерриториальная подсудность: Арбитражный суд Кемеровской области'}, {'title': 'Статья 9 Срок действия настоящего договора', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nСрок действия договора: с даты заключения до 30.12.2026 года\nОкончание срока действия не прекращает неисполненные обязательства\nСрок действия не освобождает от ответственности за нарушение договора'}, {'title': 'Статья 10 Изменение договора и его расторжение', 'summary': '- Расторжение возможно по соглашению сторон, решению суда, одностороннему отказу в соответствии с законодательством.\n- Письменное соглашение сторон требуется для расторжения при невозможности или нецелесообразности дальнейшего исполнения обязательств.\n- При расторжении по соглашению сторон, Поставщик возвращает Заказчику перечисленные средства, а Заказчик оплачивает фактически понесенные расходы Поставщика.\n- Требование о расторжении в суд может быть направлено после отказа другой стороны или\n- Заказчик может принять решение об одностороннем отказе после проведения экспертизы товара.\n- Односторонний отказ возможен при подтверждении нарушений условий договора экспертизой.\n- Существенные условия договора при его исполнении изменению не подлежат, за исключением изменений по соглашению сторон в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Статья 11 Антикоррупционная оговорка', 'summary': 'Антикоррупционные меры: да\n- Запрет на выплату денежных средств или ценностей для получения неправомерных преимуществ или противоправных целей.\n- Запрет на действия, квалифицируемые как коммерческий подкуп или коррупция.\n- Обязанность сторон незамедлительно уведомлять друг друга о подозрениях в нарушении антикоррупционных норм.\n- Необходимость рассмотрения уведомлений и предоставления ответов в течение 10 календарных дней.\n- Обязанность направления материалов в компетентные органы при подтверждении нарушений.'}, {'title': 'Статья 12 Соглашение о конфиденциальности', 'summary': 'Конфиденциальность: да\n- Стороны согласны, что информация по договору и сопутствующие документы являются конфиденциальными и коммерческой тайной, за исключением данных, не подлежащих таковым по законодательству РФ.\n- Использование конфиденциальной информации допускается только в рамках договора, доступ к ней предоставляется только участвующим в его исполнении лицам.\n- Стороны обязаны принимать меры по сохранению конфиденциальности и защите информации от утери и уничтожения.\n- Конфиденциальная информация может быть предоставлена контролирующим и правоохранительным органам по решению компетентного органа, при этом сторона, узнавшая о таком решении, обязана незамедлительно уведомить другую сторону.'}, {'title': 'Статья 13 Прочие условия', 'summary': '- Договор заключен с использованием усиленных электронных подписей согласно Федеральному закону № 63-ФЗ.\n- Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями.\n- При подписании документов могут использоваться факсимильные или электронные подписи, имеющие юридическую силу.\n- Обмен документами возможен через системы электронного документооборота.\n- Электронные документы между Заказчиком и Поставщиком являются действительными.\n- Поставщик должен соответствовать требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.\n- При исполнении договора не допускается замена Поставщика, за исключением случаев правопреемства.\n- При перемене Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.\n- Стороны обязаны уведомлять друг друга о изменениях своих реквизитов.\n- Все приложения к договору являются его частью.\n- К договору прилагается Спецификация (Приложение №1).'}, {'title': 'Статья 14 Адреса места нахождения, банковские реквизиты', 'summary': 'Неотъемлемой частью договора являются приложения №1 и №2 (перечисление\n\n- Приложение №1: СПЕЦИФИКАЦИЯ\n- В документе указана сумма прописью и в числовом выражении, включая НДС.\n- Указаны подписи сторон договора: Заказчик и Поставщик, с указанием имени директора заказчика И.Ю. Дегтярева.'}], 'fileName': 'Договор комплектующие для сплит системы для портала.docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка морозильного ларя
  44 795,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Пермский край
• Теплоизоляционный материал
  98 383,50 ₽ заявки до 18.09.2026, Омская область
• Запасные части к автотранспортному оборудованию - АО "СУЭК-Кузбасс" - Кузбасс
  — заявки до 15.09.2026, Кемеровская область
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компрессорных установок и осушителей фирмы Atlas Copco по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Л
  — заявки до 05.10.2026, Новосибирская область
• Поставка матраса противопролежневого «Armed» с компрессором.
  13 425,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Челябинская область
• Оказание услуг по обследованию (проверке) технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования (в г. Маркс)
  — заявки до 11.09.2026
• Оказание услуг по содержанию и обслуживанию КНС, самотечных канализационных сетей и напорной канализационной линии объекта, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа
  877 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Башкортостан
• Выполнение работ: «Текущий ремонт оборудования канализационной насосной станции №21» в г. Барнауле, проводимый для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
  560 200,77 ₽ заявки до 15.09.2026, Алтайский край

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование