44-ФЗТоварПродукты питанияПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10280512 |
|---|---|
| Заказчик | государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
| Начальная цена | 64 758,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 25.08.2026 |
| Приём заявок до | 26.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 16.0 кг | 700,50 ₽ | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Желатин | 45.0 кг | 1 190,00 ₽ | Желатины пищевые |
{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'ДОГОВОР № ___на поставку дрожжей и желатинаИКЗ 262421801111042180100100470000000244г. Новокузнецк'}, {'title': 'Статья 1 Предмет договора', 'summary': 'Предмет контракта: поставка дрожжей и желатина. Поставщик обязуется предоставить товар Заказчику согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся частью договора. Поставка должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента заключения договора и производиться по заявке Заказчика в соответствии с указанными в договоре объемами и сроками. Товар доставляется по адресу ГБУ «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов».'}, {'title': 'Статья 2 Цена договора и сроки оплаты поставленного товара', 'summary': 'НДС включен в стоимость: да\nЦена единицы товара/работ/услуг\nСпособ оплаты: безналичный расчет\nВалюта оплаты: рубль\n\nРазмер авансового платежа от цены контракта: не применимо\nСрок оплаты авансового платежа: не применимо\nСрок оплаты 1 этапа: 100% оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Товара\nСрок оплаты последующих этапов: не применимо\nСрок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке'}, {'title': 'Статья 3 Качество, комплектность товара', 'summary': ' Качество, комплектность Товара'}, {'title': 'Статья 4 Условия поставки и порядок приемкитовара', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет\nСрок рассмотрения документов и осуществление приемки: до 20 рабочих дней'}, {'title': 'Статья 5 Права и обязанности сторон', 'summary': 'Возможность привлечение субпоставщиков: нет\n\n\n- Вправе требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком и своевременного устранения недостатков.\n- Вправе требовать предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств.\n- Вправе привлекать экспертов для участия в приеме товара.\n- Вправе контролировать ход поставки и проверять соответствие товара условиям договора.\n- Вправе требовать устранения недостатков товара.\n- Вправе определять лиц, участвующих в контроле за поставкой.\n- Вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям договора.\n- Обязан организовать прием товара и произвести оплату в соответствии с договором.\n- Обязан принять решение об одностороннем отказе от договора в определенных случаях.\n\n- Вправе требовать своевременного подписания товарной накладной или УПД.\n- Вправе требовать своевременной оплаты принятого товара.\n- Обязан обеспечить поставку товара в соответствии с обязательствами, качеством и безопасностью.\n- Обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств.\n- Обязан устранять выявленные недостатки товара за свой счет.'}, {'title': 'Статья 6 Ответственность сторон', 'summary': '- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.\n- За просрочку исполнения обязательств Заказчиком и ненадлежащее исполнение предусмотрены неустойки.\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы.\n- Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком составляют 1000 рублей за каждый факт нарушения.\n- Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n- За просрочку исполнения обязательств Поставщиком также предусмотрены штрафы и пени.\n- В случае неисполнения требований об уплате неустоек Заказчик вправе удержать сумму из платежа Поставщику.\n- Стороны освобождаются от уплаты неустоек при наличии непреодолимой силы или вины другой стороны.\n- Поставщик оплачивает расходы на проверку качества Товара по требованию Заказчика.\n- Споры между сторонами решаются в претензионном порядке в течение 10 рабочих дней, а при невозможности – в Арбитражном суде Кемеровской области.\n- Заказчик может удерживать суммы неустоек из платежа Поставщику согласно федеральному закону.\n- Неустойка не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Статья 7 Форс-мажорные обстоятельства', 'summary': 'Сроки выполнения обязательств могут быть продлены в случае форс-мажора: пожара, военных действий и других непредвиденных обстоятельств, влияющих на выполнение договора. Сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую сторону, предоставив подтверждающие документы. Сроки выполнения продлеваются на время действия форс-мажора и согласовываются сторонами. Возмещение убытков в этом случае не предусмотрено.'}, {'title': 'Статья 8 Порядок рассмотрения споров', 'summary': 'Порядок разрешения споров: переговоры\nОбязательный претензионный досудебный порядок: да\nСрок ответа на претензию: 10 рабочих дней\nУсловия для обращения в суд: отклонение претензии\nТерриториальная подсудность: Арбитражный суд Кемеровской области'}, {'title': 'Статья 9 Срок действия настоящего договора', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nСрок действия договора: с даты заключения до 30.12.2026 года\nОкончание срока действия не прекращает неисполненные обязательства\nСрок действия не освобождает от ответственности за нарушение договора'}, {'title': 'Статья 10 Изменение договора и его расторжение', 'summary': '- Расторжение возможно по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу в соответствии с законодательством.\n- Письменное соглашение сторон на расторжение допускается, если дальнейшее исполнение невозможно или нецелесообразно.\n- При расторжении по соглашению сторон, Поставщик возвращает Заказчику перечисленные средства, а Заказчик оплачивает фактически понесенные расходы Поставщика.\n- Требование о расторжении в суд может быть направлено после отказа другой стороны или\n- Заказчик может принять решение об одностороннем отказе после проведения экспертизы товара.\n- Односторонний отказ возможен при подтверждении нарушений условий договора экспертизой.\n- Существенные условия договора при его исполнении изменению не подлежат, за исключением изменений по соглашению сторон в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Статья 11 Антикоррупционная оговорка', 'summary': '- Запрет на выплату денежных средств или ценностей для получения неправомерных преимуществ или противоправных целей: да\n- Запрет на действия, квалифицируемые как коррупция: да\n- Обязанность сторон незамедлительно уведомлять друг друга о подозрениях в нарушении антикоррупционных норм: да\n- Срок рассмотрения уведомления о нарушении: 10 календарных дней\n- Обязанность направления материалов в компетентные органы при подтверждении нарушения: да'}, {'title': 'Статья 12 Соглашение о конфиденциальности', 'summary': 'Конфиденциальность: да\n- Стороны согласны, что информация Договора и сопутствующие документы являются конфиденциальными и коммерческой тайной, за исключением информации, не подлежащей таковым в соответствии с законодательством РФ.\n- Использование конфиденциальной информации допускается только в рамках Договора, доступ к ней предоставляется только лицам, участвующим в его исполнении.\n- Стороны обязаны принимать меры по сохранению конфиденциальности и защите информации от утери и уничтожения.\n- Конфиденциальная информация может быть представлена контролирующим и правоохранительным органам по решению компетентного органа, при этом сторона, узнавшая о таком решении, обязана немедленно уведомить другую сторону.'}, {'title': 'Статья 13 Прочие условия', 'summary': '- Договор заключен с использованием усиленных электронных подписей согласно Федеральному закону № 63-ФЗ.\n- Изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями.\n- При подписании документов могут использоваться факсимильные или электронные подписи, имеющие юридическую силу.\n- Обмен документами возможен через системы электронного документооборота.\n- Электронные документы между Заказчиком и Поставщиком являются действительными.\n- Поставщик должен соответствовать требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.\n- При исполнении договора не допускается замена Поставщика, за исключением случаев правопреемства.\n- При перемене Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.\n- Стороны обязаны уведомлять друг друга о изменениях своих реквизитов.\n- Все приложения к договору являются его частью.\n- К договору прилагается Спецификация (Приложение №1).'}, {'title': 'Статья 14 Адреса места нахождения, банковские реквизиты', 'summary': 'Неотъемлемой частью договора являются приложения №1 и №2 (перечисление\nНе включено в ответ, так как информация о содержании приложения №2\nПриложение №1 к Договору содержит спецификацию с указанием суммы прописью и копейками, а также процентом НДС.\nУказаны подписи сторон договора: заказчика и поставщика, с указанием имени директора заказчика И.Ю. Дегтярева.'}], 'fileName': 'Договор для ЗМО.docx'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →